一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
1 某施工单位对所承担工程的隐蔽部位进行自检后，认为具备覆盖条件，该施工单位书面通知监理人检查的时限应在共同检查前( )小时。
A.12 B.24 C.48 D.72
参考答案：C
参考解析：按照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，承包人应当对工程隐蔽部位进行自检，并经自检确认是否具备覆盖条件。除专用合同条款另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查。故选项C正确。参见考试用书2Z207024。
2 人民法院对受理的案件，分别情形，予以处理。下列表述错误的是( )。
A.当事人有争议，但符合督促程序规定条件的，可以转入督促程序
B.开庭前可以调解的，采取调解方式及时解决纠纷
C.根据案件情况，确定适用简易程序或者普通程序
D.需要开庭审理的，通过要求当事人交换证据等方式，明确争议焦点
参考答案：A
参考解析：《民事诉讼法》规定，人民法院对受理的案件，分别情形，予以处理：①当事人没有争议，符合督促程序规定条件的，可以转入督促程序;②开庭前可以调解的，采取调解方式及时解决纠纷;③根据案件情况，确定适用简易程序或者普通程序;④需要开庭审理的，通过要求当事人交换证据等方式，明确争议焦点。故选项A正确。参见考试用书2Z208024。
3 对全部或部分使用国有资金的项目，建设单位将工程肢解发包的，责令改正、处以工程合同价款0.5%以上1%以下的罚款，并可以( )。
A.取消国有资金拨付 B.暂停项目执行或资金拨付 C.重新审批该项目 D.追究当事人的刑事责任
参考答案：B
参考解析：按照《建筑法》及相关法规的规定，建设单位将建设工程肢解发包的，责令改正，处工程合同价款0.5%以上1%以下的罚款;对全部或者部分使用国有资金的项目，并可以暂停项目执行或者暂停资金拨付。故选项B正确。参见考试用书2Z203024。
4 某施工总承包单位将起重机械安装拆卸工程分包给了专业承包单位，该分包工程专项方案的编制者可以是( )。
A.施工总承包单位 B.专业承包单位 C.总承包单位与专业承包单位 D.监理单位
参考答案：B
参考解析：《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定，建筑工程实行施工总承包的，专项方案应当由施工总承包单位组织编制。其中，起重机械安装拆卸工程、深基坑工程、附着式升降脚手架等专业工程实行分包的，其专项方案可由专业承包单位组织编制。故选项B正确。参见考试用书2Z206031。
5 某合同于2013年11月10 日签订，2013年11月25日当事人一方认为合同无效，于2013年11月30日向法院申请确认该合同无效，法院于2013年12月28日确认无效，合同没有效力的开始时间是( )。
A.2013年11月10日 B.2013年11月25日 C.2013年11月30日 D.2013年12月28日
参考答案：A
参考解析：无效合同是指合同内容或者形式违反了法律、行政法规的强制性规定和社会公共利益，因而不能产生法律约束力，不受到法律保护的合同。无效合同的特征是：(1)具有违法性;(2)具有不可履行性;(3)自订立之时就不具有法律效力。故选项A正确。参见考试用书2Z204014。
6 在建设活动中，可能没有法人资格的组织是( )。
A.施工单位 B.勘察设计单位 C.监理单位 D.建设单位
参考答案：D
参考解析：在建设工程中，大多数建设活动主体都是法人。施工单位、勘察设计单位、监理单位通常是具有法人资格的组织。建设单位一般也应当具有法人资格。但有时候，建设单位也可能是没有法人资格的其他组织。故选项D正确。参见考试用书2Z201021。
7 下列不属于《绿色施工导则》对临时用地保护规定的是( )。
A.应对深基坑施工方案进行优化，减少土方开挖和回填量
B.红线外临时占地应尽量使用荒地、废地，少占用农田和耕地
C.利用和保护施工用地范围内原有绿色植被
D.临时设施占地面积有效利用率大于90%
参考答案：D
参考解析：《绿色施工导则》对临时用地保护的规定：(1)应对深基坑施工方案进行优化，减少土方开挖和回填量，最大限度地减少对土地的扰动，保护周边自然生态环境。(2)红线外临时占地应尽量使用荒地、废地，少占用农田和耕地。(3)利用和保护施工用地范围内原有绿色植被。故选项D正确。参见考试用书2Z205021。
8 采用虚假证明文件骗取施工许可证尚未构成犯罪的，应承担的法律责任是( )。
A.责令停止施工，对建设单位和施工单位分别处以罚款
B.由原发证机关收回施工许可证法，责令停止施工，对责任单位处以罚款
C.宣布该施工许可证无效，责令停止施工，没收非法所得
D.责令停止施工，没有违法所得的，处以5000元以上30000元以下的罚款
参考答案：B
参考解析：《建筑工程施工许可管理办法》规定，对于采用虚假证明文件骗取施工许可证的，由原发证机关收回施工许可证，责令停止施工，并对责任单位处以罚款;构成犯罪的，依法追究刑事责任，故选项8正确。参见考试用书2Z202014。
9 项目业主与监理单位签订了委托监理合同，监理单位在监理工作中遇到了突发事件，未经业主同意，处理不当，作出不利于业主的决定。事后监理单位未在规定的时间内将该情况及时报告给业主， 并给业主带来了一定的损失。下列说法正确的是( )。
A.业主可以要求监理单位赔偿损失 B.监理单位不承担任何责任
C.业主无权要求监理单位赔偿损失 D.监理单位应承担刑事责任
参考答案：A
参考解析：《合同法》第406条规定："有偿的委托合同，因受托人的过错给委托人造成损失的，委托人可以要求赔偿损失。无偿的委托合同，因受托人的故意或者重大过失给委托人造成损失的，委托人可以要求赔偿损失。受托人超越权限给委托人造成损失的，应当赔偿损失。"故选项A正确。参见考试用书2Z204037。
10 某施工工地脚手架垮塌，造成10人重伤，该事故的等级属于( )。
A.特别重大事故 B.重大事故 C.较大事故 D.一般事故
参考答案：C
参考解析：国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，根据生产安全事故(以下简称事故)造成的人员伤亡或者直接经济损失确定事故等级。其中，较大事故是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。这里所称的"以上"包括本数。因此，造成10人重伤的事故属于较大事故。故选项C正确。参见考试用书2Z206041。
11 建筑企业新职工上岗前应获得安全培训的学时不应少于( )学时。
A.12 B.20 C.32 D.40
参考答案：C
参考解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》中指出，严格落实企业职工先培训后上岗制度。建筑企业要对新职工进行至少32学时的安全培训，每年进行至少20学时的再培训。故选项C正确。参见考试用书2Z206025。
12 经双方协商一致，员工李某与公司解除了劳动合同。李某在解除合同前月工资3000元，在该公司工作了2年5个月。由于是双方协商终止合同，公司同意对李某进行经济补偿。根据《劳动合同法》的规定，下列说法正确的是( )。
A.公司无须给予李某任何经济补偿
B.公司应当给予李某6000元经济补偿
C.公司应当给予李某7500元经济补偿
D.公司应当给予李某9000元经济补偿
参考答案：C
参考解析：《劳动合同法》第40条规定，解除劳动合同的，用人单位应当向劳动者支付经济补偿。第47条规定，经济补偿按劳动者在本单位工作的年限，每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的，按一年计算;不满六个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。故选项c正确。参见考试用书2Z204022。
13 某建筑施工企业没有建立健全特种作业人员的档案。对此，该施工单位受到的处罚是给予警告，并处一定额度的罚款。该罚款额度是( )。
A.1万元以下 B.1万元以上3万元以下 C.5万元以上 D.3万元以上5万元以下
参考答案：A
参考解析：国家安全生产监督管理总局《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》中规定，生产经营单位未建立健全特种作业人员档案的，给予警告，并处1万元以下的罚款。故选项A正确。参见考试用书2Z206026。
14 2014年6月1日王某经面试合格与某开发公司签订了为期5年的劳动合同，并约定了试用期，该试用期最迟至( )。
A.2014年6月30日 B.2014年8月1日 C.2014年12月1日 D.2015年6月1日
参考答案：C
参考解析：《劳动合同法》规定，劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月;劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月;3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。故选项C正确。参见考试用书2Z204021。
15 某施工企业的建筑工地发生安全事故，王某在事故中受伤，该企业向统筹地区社会保险行政部门提出王某的工伤认定申请，申请的时间期限不应超过自事故伤害发生之日起( )。
A.7日 B.15日 C.30日 D.60日
参考答案：C
参考解析：职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病，通常所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30内，向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。故选项C正确。参见考试用书2Z206034。
16 关于确定中标人，下列说法错误的是( )。
A.招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人
B.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同
C.招标人和中标人可以订立背离合同实质性内容的其他协议
D.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人
参考答案：C
参考解析：《招标投标法》规定，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。故答案为选项C。参见考试用书2Z203012。
17 施工现场从事危险作业人员的意外伤害保险费的支付者是( )。
A.建设单位 B.施工单位和从事危险作业人员
C.施工单位 D.从事危险作业人员
参考答案：C
参考解析：《建设工程安全生产管理条例》则规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。故选项C正确。参见考试用书2Z206034。
18 建筑业企业申请晋升资质等级或者主项资质以外的资质，建设行政主管部门不予批准的情形是( )。
A.在申请之日前1年内有未履行保修义务情形
B.在申请之日前2年内有未履行保修义务情形
C.在申请之日前1年内有未履行保修义务，造成严重后果
D.在申请之日前2年内有未履行保修义务，造成严重后果
参考答案：C
参考解析：按照《建筑业企业资质管理规定》的规定，建筑业企业申请晋升资质等级或者主项资质以外的资质，在申请之日前1年内有未履行保修义务，造成严重后果的情形的，建设行政主管部门不予批准。故选项C正确。参见考试用书2Z207053。
19 注册建造师王某由于工作变动，与甲施工单位解除了劳动关系，受聘乙施工单位担任项目经理，则王某应按规定办理的手续是( )。
A.初始注册 B.延续注册 C.变更注册 D.增项注册
参考答案：C
参考解析：《注册建造师管理规定》中规定，在注册有效期内，注册建造师变更执业单位，应当与原聘用单位解除劳动关系，并按照规定办理变更注册手续，变更注册后仍延续原注册有效期。故选项C正确。参见考试用书2Z202032。
20 下列关于认证的说法，错误的是( )。
A.当事人为达成调解协议作出妥协所涉及的对案件事实的认可，可以在其后的诉讼中作为对其不利的证据
B.与一方当事人有利害关系的证人出具的证言不能单独作为认定案件事实的证据
C.以侵害他人合法权益或者违反法律禁止性规定的方法取得的证据，不能作为认定案件事实的依据
D.无法与原件核对的复印件不能单独作为认定案件事实的证据
参考答案：A
参考解析：在诉讼中，当事人为达成调解协议或者和解目的作出妥协所涉及的对案件事实的认可，不得在其后的诉讼中作为对其不利的证据。故选项A正确。参见考试用书2Z208023。
21 某咨询公司单位与某写字楼业主协商租用部分办公用房，写字楼业主认为该咨询公司提出租用期25年的要求不符合我国合同法规定的租赁期限。我国合同法规定的租赁期限不得超过( )年。
A.5 B.10 C.15 D.20
参考答案：D
参考解析：租赁合同可以约定租赁期限，但租赁期限不得超过20年。超过20年的，超过部分无效。故选项D正确。参见考试用书2Z204034。
22 应当委托监理的工程已委托监理是申办施工许可的基本条件之一，《建设工程质量管理条例》明确规定了必须实行监理的建设工程，这些工程不包括( )。
A.普通住宅工程 B.国家重点建设工程
C.大中型公用事业工程 D.利用国际组织贷款的工程
参考答案：A
参考解析：根据《建筑法》的规定，国务院可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。为此，《建设工程质量管理条例》明确规定，下列建设工程必须实行监理：(1)国家重点建设工程;(2)大中型公用事业工程;(3)成片开发建设的住宅小区工程;(4)利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程;(5)国家规定必须实行监理的其他工程。故选项A正确。参见考试用书2Z202012。
23 林某因工作遭受事故伤害需要暂停工作接受工伤医疗，关于林某停工留薪期内薪酬的发放问题，下列表述正确的是( )。
A.按相应的伤残待遇标准，由所在单位按月支付
B.按社会保险部门的规定，由所在单位一次性支付
C.按原工资福利待遇标准，由所在单位按月支付
D.根据实际情况，由工伤保险基金支付
参考答案：C
参考解析：职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，在停工留薪期内，原工资福利待遇不变，由所在单位按月支付。故选项C正确。参见考试用书2Z206034。
24 王某与用人单位发生劳动争议，要求补发所扣工资，并继续履行劳动合同，为此，王某应采取的措施是( )。
A.向人民法院提起诉讼 B.向劳动争议仲裁委员会申请仲裁
C.向政府信访部门投诉 D.向劳动监察部门提起行政诉讼
参考答案：B
参考解析：根据《劳动法》规定，用人单位与劳动者发生劳动争议，当事人可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼，也可以协商解决。因此，王某应向劳动争议仲裁委员会申请仲裁，当事人申请仲裁无须双方达成一致协议，只要一方申请，仲裁委员会即可受理。故选项B正确。参见考试用书2Z204025。
25 某企业与运输公司签订了货物运输合同，在合同履行过程中，该企业未按合同内容履行合同，则运输公司可将其货物( )。
A.抵押 B.留置 C.质押 D.拍卖
参考答案：B
参考解析：按照《担保法》、《物权法》的规定，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。故选项B正确。参见考试用书2Z201073。
26 甲诉乙损害赔偿一案，双方在诉讼中达成和解协议。关于本案，下列说法正确的是( )。
A.当事人无权向法院申请撤诉
B.法院应当裁定终结诉讼程序
C.当事人可以申请法院对和解事项制作调解书
D.当事人可以申请法院依和解协议内容制作判决书
参考答案：C
参考解析：双方当事人在诉讼中达成和解，并不能当然终结诉讼程序，当事人可以申请撤诉，经法院允许而结案，也可以申请法院制作调解书而结案。当事人自行和解或者经调解达成协议后，请求人民法院按照和解协议或者调解协议的内容制作判决书的，人民法院不予支持。故选项C正确，参见考试用书2Z208052。
27 某监理单位与施工单位弄虚作假，将不合格的建筑材料按照合格签字，降低T32程质量。为此，该监理单位受到了相应的处罚及罚款，适宜的罚款数额应为( )。
A.10万元以上50万元以下 B.20万元以上50万元以下
C.50万元以上100万元以下 D.100万元以上200万元以下
参考答案：C
参考解析：《建设工程质量管理条例》规定，工程监理单位有下列行为之一的，责令改正，处50万元以上100万元以下的罚款，降低资质等级或者吊销资质证书;有违法所得的，予以没收;造成损失的，承担连带赔偿责任：(1)与建设单位或者施工单位串通、弄虚作假、降低工程质量的;(2)将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的。故选项C正确。参见考试用书2Z207033。
28 关于标底，下列说法错误的是( )。
A.标底不能作为评标的参考
B.招标项目设有标底的，招标人应当在开标时公布
C.不得以投标报价是否接近标底作为中标条件
D.不得以投标报价超过标底上下浮动范围作为否决投标的条件
参考答案：A
参考解析：《招标投标法实施条例》规定，招标项目设有标底的，招标人应当在开标时公布。标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动范围作为否决投标的条件。故选项A正确参见考试用书2Z203012。
29 施工单位的主要负责人未履行安全生产管理职责，但尚未发生安全事故的，首选的处罚是( )。
A.责令停业整顿 B.给予罚款处理 C.给予撤职处分 D.责令限期改正
参考答案：D
参考解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的主要负责人、项目负责人未履行安全生产管理职责的，责令限期改正;逾期未改正的，责令施工单位停业整顿;造成重大安全事故、重大伤亡事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。本题的前提条件是尚未发生安全事故，因而B、C不作为首选的处理办法。A选项是在D选项失效的情况下采用的处理办法。故选项D正确。参见考试用书2Z206026。
30 关于仲裁协议的效力，下列说法错误的是( )。
A.仲裁协议合法有效，即对当事人产生法律约束力
B.有效的仲裁协议排除了人民法院对仲裁协议约定的争议事项的司法管辖权
C.仲裁协议是仲裁委员会受理仲裁案件的前提，是仲裁庭审理和裁决案件的依据
D.仲裁协议是争议合同的附属协议，合同无效则仲裁协议无效
参考答案：D
参考解析：关于仲裁协议的效力，包括4各方面：(1)对当事人的法律效力。仲裁协议合法有效，即对当事人产生法律约束力;(2)对法院的约束力。有效的仲裁协议排除了人民法院对仲裁协议约定的争议事项的司法管辖权;(3)对仲裁机构的法律效力。仲裁协议是仲裁委员会受理仲裁案件的前提，是仲裁庭审理和裁决案件的依据;(4)仲裁协议的独立性。仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，以及合同成立后未生效、被撤销等，均不影响仲裁协议的效力。选项A、B、C符合上述规定，而选项D违反了仲裁协议的独立性。故选项D正确。参见考试用书2Z208031。
31 从事建筑活动的建筑业企业，应当具备的条件不包括( )。
A.有符合国家规定的注册资本
B.有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员
C.有从事相关建筑活动所应有的技术装备
D.有良好的工程业绩
参考答案：D
参考解析：《建筑法》规定，从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，应当具备下列条件：(1)有符合国家规定的注册资本;(2)有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员;(3)有从事相关建筑活动所应有的技术装备;(4)法律、行政法规规定的其他条件。而选项D不是依法设立的条件，故选项D正确。参见考试用书2Z202020。
32 某合同定金为22.5万元，由于给付定金的一方违约而使该合同被迫中止，此时收受定金一方应返还给对方的金额为( )万元。
A.0 B.15 C.22.5 D.45
参考答案：A
参考解析：《担保法》规定，债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金。故选项A正确。参见考试用书2Z201073。
33 某施工企业在某工程项目的建设中，经项目经理签字的材料款，未能按时支付给材料供应商，则对此承担法律责任的主体是( )。
A.施工企业 B.项目经理 C.材料供应商 D.项目经理部
参考答案：A
参考解析：项目经理部不具有法人资格，不能独立承担民事责任，项目经理是施工企业法定代表人在项目上的授权代表，其在行使职权时产生的法律后果应当由施工企业承担。故选项A正确。参见考试用书2Z201022。
34 《大气污染防治法》规定，施工单位应当在施工工地公示施工现场大气污染防治的信息，这些信息不包括( )。
A.扬尘污染防治措施 B.扬尘监督管理主管部门
C.扬尘污染防治负责人 D.扬尘污染防治制度
参考答案：D
参考解析：2015年8月经修改后公布的《大气污染防治法》规定，施工单位应当在施工工地公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息。故选项D正确。参见考试用书2Z205012。
35 行政机关在建设工程领域实施的如下行政行为中，不属于行政许可的行为是( )。
A.建造师执业资格注册 B.吊销资质证书 C.颁发安全生产许可证 D.核准企业资质等级
参考答案：B
参考解析：行政许可，即行政机关根据公民、法人或者其他组织的申请，经依法审查，准予其从事特定活动的行政管理行为，如施工许可、专业人员执业资格注册、企业资质等级核准、安全生产许可等。吊销资质证书属于行政处罚。故选项B正确。参见考试用书2Z208011。
36 结构施工、安装装饰装修阶段，作业区目测扬尘高度应小于( )米。
A.0.2 B.0.5 C.0.8 D.1.0
参考答案：B
参考解析：对于施工现场的大气污染防治，重点是防治扬尘污染。原建设部颁布的《绿色施工导则》中规定：结构施工、安装装饰装修阶段，作业区目测扬尘高度小于0.5米。故选项B正确。参见考试用书2Z205012。
37 对于可撤销合同，下列情况不能达到要求的是( )。
A.当事人要求继续履行
B.双方协商一致变更合同后，法院却要求撤销该合同
C.当事人请求撤销合同后，法院可以撤销合同
D.当事人向法院或仲裁机构申请撤销合同
参考答案：B
参考解析：合同属于可变更、可撤销合同，当事人可以要求继续履行合同、变更合同或者撤销合同，但是当事人如果请求变更合同，那么法院或仲裁机构不得撤销，如果请求撤销合同，人民法院则可以撤销合同。故选项B正确。参见考试用书2Z204015。
38 职工李某因工外出期间发生事故，李某的工资在事故发生后一段时问内照发，之后停发工资，由工伤保险基金支付。照发工资的时间不超过事故发生后的( )个月。
A.2 B.3 C.4 D.6
参考答案：B
参考解析：《工伤保险条例》的规定，职工因工外出期间发生事故或者在抢险救灾中下落不明的，从事故发生当月起3个月内照发X-资，从第4个月起停发工资，由工伤保险基金向其供养亲属按月支付供养亲属抚恤金。故选项B正确。参见考试用书2Z206034。
39 对于外商投资建筑业企业，下列资质审批与管理的表述正确的是( )。
A.外商投资建筑业企业设立与资质的申请和审批，实行统一管理
B.申请设立施工总承包序列二级资质的，其资质由国务院建设行政主管部门审批
C.中外合资经营建筑企业，中方投资者为中央管理企业的，其设立由国务院建设行政主管部门审批
D.中外合资经营建筑企业，中方投资者为中央管理企业的，其资质由国务院建设行政主管部门审批
参考答案：D
参考解析：根据《外商投资建筑业企业管理规定》规定，外商投资建筑业企业设立与资质的申请和审批，实行分级、分类管理;申请设立施工总承包序列和专业承包序列二级及二级以下、劳务分包序列资质的，其设立由省、自治区、直辖市人民政府对外贸易经济行政主管部门审批，其资质由省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门审批;中外合资经营建筑业企业、中外合作经营建筑业企业的中方投资者为中央管理企业的，其设立由国务院对外贸易经济行政主管部门审批，其资质由国务院建设行政主管部门审批。故选项D正确。参见考试用书2Z202021。
40 某施工项目的土方施工中有可能危及危险化学品管道的安全，该施工单位应采取的措施不包括( )。
A.在开工的3日前口头通知管道所属单位 B.在开工的7日前书面通知管道所属单位
C.与管道所属单位共同制定应急预案 D.采取相应的安全防护措施
参考答案：A
参考解析：《危险化学品安全管理条例》规定，进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业，施工单位应当在开工的7日前书面通知管道所属单位，并与管道所属单位共同制定应急预案，采取相应的安全防护措施。故选项A正确。参见考试用书2Z206032。
41 某工程由甲公司承包，施工现场检查发现工程项目管理部的项目经理、技术负责人、质量管理员和安全管理员都不是甲公司的职工，而是乙公司的职工。甲公司的行为视同( )。
A.用其他建筑企业的名义承揽工程 B.允许他人以本企业名义承揽工程
C.与他人联合承揽工程 D.违法分包
参考答案：B
参考解析：《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》规定，"分包工程发包人没有将其承包的工程进行分包，在施工现场所设项目管理机构的项目负责人、技术负责人、项目核算负责人、质量管理人员、安全管理人员不是工程承包人本单位人员的，视同允许他人以本企业名义承揽工程。"故选项8正确。参见考试用书2Z202023。
42 甲公司根据生效判决书向法院申请强制执行。执行开始后，甲与乙达成和解协议。和解协议约定：将乙的80万元债务减少到70万元，乙在协议生效之日起1个月内还清。协议生效1个月后，乙并未履行协议约定。下列做法正确的是( )。
A.甲就乙违反协议的行为，向乙所在地法院提起民事诉讼
B.由法院执行和解协议
C.法院依职权恢复原判决的执行
D.甲向法院申请按照原生效判决书强制执行
参考答案：D
参考解析：根据《民事诉讼法》的规定，一方当事人不履行和解协议，对方当事人可以申请人民法院按照原生效法律文书强制执行。故选项D正确。参见考试用书2Z208042。
43 除法律另有规定或合同另有约定外，当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，其生效时间是( )。
A.合同成立时 B.不动产交付时 C.不动产登记时 D.不动产建造时
参考答案：A
参考解析：物权变动的基础往往是合同关系，如买卖合同导致物权的转让。但是，当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，自合同成立时生效。故选项A正确。参见考试用书2Z201042。
44 关于违约金，下列说法错误的是( )。
A.违约金和解除合同不可以并用 B.违约金的数额是预先确定的
C.违约金是违约后生效的责任方式 D.违约金是由当事人协商确定的
参考答案：D
参考解析：合同当事人违反合同义务，承担违约责任可支付违约金。《合同法》规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行违约责任。但不能与解除合同的方式并用。当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。故选项D错误。参见考试用书2Z204016。
45 合同履行中如果价款或报酬不明确，应按照规定的价格履行。该规定的价格是( )。
A.订立合同时履行地的市场价格
B.订立合同时履行地的政府定价
C.订立合同时履行地的政府指导价
D.履行合同时履行地的市场价格
参考答案：A
参考解析：按照合同约定的时间、金额和支付条件支付工程价款，是发包人的主要合同义务，也是承包人的主要合同权利。《合同法》规定，价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行;依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定履行。故选项A正确。参见考试用书2Z204012。
46 王某与张某签订了二手房屋买卖合同，王某按约定支付了购房款。张某的妹妹知道后对王某购置的房屋主张部分权利，并得到了张某的认可。对此，王某向张某提出了索赔要求，张某应( )。
A.承担权利瑕疵担保责任 B.与王某签订补充合同
C.承担物的瑕疵担保责任 D.不承担任何责任
参考答案：A
参考解析：《合同法》第150条规定出卖人就交付的标的物负有保证第三人不向买受人主张任何权利的义务。如果出卖人对于出卖的标的物没有所有权或处分权，或者没有完全的所有权或处分权，或者其处分涉及第三人的物权、知识产权等权益，则称其标的物存在权利瑕疵，出卖人因此应当承担权利瑕疵担保责任。张某隐瞒了与妹妹共有房产的事实，张某对出卖的房屋没有完全的所有权或处分权，故该房屋存在权利瑕疵，张某应当承担权利瑕疵担保责任。故选项A正确。参见考试用书2Z204032。
47 某工程施工合同约定，2013年1月1日业主向承包商支付工程款，但业主却没有支付。2013年12月1日，承包商确认权利被侵害并就此向法院起诉。此案的诉讼时效将可至( )。
A.2014年1月1日 B.2015年2月1日 C.2015年8月1日 D.2015年12月1日
参考答案：D
参考解析：本案属普通诉讼时效，普通诉讼时效期间通常为2年。依照《合同法》的规定，债务人在债权人第一次向其主张权利之时明确表示不履行义务的，诉讼时效期间从债务人明确表示不履行义务之日起计算。故选项D正确。参见考试用书2Z208023。
48 某建筑施工企业在2013年5月仍在持2010年1月1日办理的安全生产许可证进行施工，受到有关部门查处。该案的正确处理方式是( )。
A.允许其继续施工，限期补办延期手续
B.允许其继续施工，但处以50万元罚款
C.责令停止施工，限期补办延期手续，没收违法所得，并处以5万元以上10万元以下罚款
D.责令停业整顿，限期补办延期手续，并处以10万元以上50万元以下罚款
参考答案：C
参考解析：安全生产许可证有效期为3年。根据《安全生产许可证条例》规定，安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续进行生产的，责令停止生产，限期补办延期手续，没收违法所得，并处以5万元以上10万元以下罚款。故选项C正确。参见考试用书2Z206012、2Z206013。
49 设区的市的人民代表大会及其常务委员会根据本市的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律、行政法规和本省、自治区的地方性法规相抵触的前提下，可以对有关方面的事项制定地方性法规。这些方面不包括( )。
A.城乡建设与管理 B.民事基本制度 C.环境保护 D.历史文化保护
参考答案：B
参考解析：设区的市的人民代表大会及其常务委员会根据本市的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律、行政法规和本省、自治区的地方性法规相抵触的前提下，可以对城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面的事项制定地方性法规。故选项B正确。参见考试用书2Z201012。
50 建设单位将建设工程发包给不具有相应资质等级的施工单位，责令改正，处以一定数额的罚款。该罚款数额应是( )。
A.20万元以上50万元以下 B.50万元以上i00万元以下
C.工程合同价款1%以上24%以下 D.工程合同价款2%以上4%以下
参考答案：B
参考解析：《建设工程质量管理条例》规定，建设单位将建设工程发包给不具有相应资质等级的勘察、设计、施工单位或者委托给不具有相应资质等级的工程监理单位的，责令改正，处50万元以上100万元以下的罚款。故选项B正确。参见考试用书2Z202024。
51 关于仲裁协议的效力，下述说法错误的是( )。
A.发生纠纷后，当事人只能向仲裁协议约定的仲裁机构申请仲裁
B.法院对有效的仲裁协议约定的争议事项不具有司法管辖权
C.仲裁委员会只能对当事人在仲裁协议中约定的争议事项进行仲裁
D.当事人对仲裁协议效力有异议的，只能请求仲裁委员会作出决定
参考答案：D
参考解析：根据《仲裁法》的规定：仲裁协议合法有效，即对当事人产生法律约束力。发生纠纷后.一方当事人只能向仲裁协议约定的仲裁机构申请仲裁。而不能就该纠纷向人民法院提起诉讼。有效的仲裁协议排除了人民法院对仲裁协议约定的争议事项的司法管辖权。仲裁委员会只能对当事人在仲裁协议中约定的争议事项进行仲裁，对超出仲裁协议约定范围的其他争议事项无权仲裁。当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭前提出。当事人既可以请求仲裁委员会作出决定，也可以请求人民法院裁定。一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的。由人民法院裁定。故选项D正确。参见考试用书2Z208031。
52 注册机关履行监督检查职责时，下列做法正确的是( )。
A.注册建造师执业违法，被工程所在县政府建设主管部门撤销了注册证书
B.注册建造师异地执业违法，被当地省政府主管部门撤销了注册证书
C.要求注册建造师公布个人信息
D.要求被检查人员所在聘用单位提供有关人员签署的文件及相关业务文档
参考答案：D
参考解析：关于撤销注册建造师注册证书的规定，A、B选项均超出了权限，只有原注册审批机构有权作出撤销的决定，县级政府及异地政府监管部门只能提出处理意见而不是决定。此外，注册机关监管时不能要求当事人公布个人信息，只能要求其出示与执业有关的信息，是否公布，还要看涉密和个人隐私等问题。故选项D正确。参见考试用书2Z202034。
53 某招标项目，投标有效期为2014年5月15日，招标人在确定中标人以后，于2014年5月3日只向中标人寄出中标通知书。但是招标人后来想更换中标人，在2014年5月10日又寄出招标人改变中标结果的通知。则下列说法正确的是( )。
A.招标人有权改变中标结果，并不需要为此承担任何法律责任
B.中标通知书只需要寄给中标人
C.招标人应当为擅自改变中标结果依法承担法律责任
D.招标人由于在投标有效期前发出通知，因此不需要承担任何责任
参考答案：C
参考解析：中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。故选项C正确。参见考试用书2Z203015。
54 建设工程纠纷案件审理中，承包商为证明业主方违约而出示的施工承包合同属于( )。
A.书证 B.物证 C.证人证言 D.鉴定意见
参考答案：A
参考解析：根据新修订的《民事诉讼法》，证据包括：当事人的陈述、书证、物证、视听资料、电子数据、证人证言、鉴定意见、勘验笔录。证据必须查证属实，才能作为认定事实的根据。其中，书证是指以文字、符号所记录或表示的，以证明待证事实的文书，如合同、书信、文件、票据等。故选项A正确。参见考试用书2Z208023。
55 施工单位应承担的消防施工质量和安全责任不包括( )。
A.选用质量要求符合国家标准或者行业标准的消防器材
B.按照经消防设计审核合格或者备案的消防设计文件组织施工
C.查验具有防火性能要求的建筑材料及装饰材料的质量
D.建立施工现场消防安全责任制度，确定消防安全责任人
参考答案：A
参考解析：《建设工程消防监督管理规定》规定：施工单位应当承担下列消防施工的质量和安全责任：(1)按照国家工程建设消防技术标准和经消防设计审核合格或者备案的消防设计文件组织施工，……(2)查验消防产品和具有防火性能要求的建筑构件、建筑材料及装饰材料的质量，……(3)建立施工现场消防安全责任制度，确定消防安全责任人……。不包括选项A，故选项A正确。参见考试用书2Z207043。
56 某工程在缺陷责任期内发现质量缺陷，经鉴定该缺陷是由于承包人原因造成的。则下列有关承包人责任和费用承担的说法错误的是( )。
A.承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用
B.承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定扣除保证金，并由承包人承担违约责任
C.承包人维修并承担相应费用后，免除其对工程的一般损失赔偿责任
D.承包人不维修而愿承担费用的，发包人可负责组织维修，并按约从保证金中扣除费用
参考答案：C
参考解析：根据《建设工程质量保证金管理暂行办法》的相关规定：缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定扣除保证金，并由承包人承担违约责任。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的一般损失赔偿责任。由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用。故选项C正确。参见考试用书2Z207052。
57 某建设单位在工程竣工验收合格后，未按规定移交地下管线工程档案，造成施工单位在施工中损坏了地下管线，受到建设主管部门的处罚。下列不属于该案处罚范围的是( )。
A.责令改正，处1万元以上10万元以下的罚款
B.对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款
C.依法承担地下管线损害相应的赔偿责任
D.构成犯罪的，依法追究刑事责任
参考答案：D
参考解析：《城市地下管线工程档案管理办法》规定，建设单位违反本办法规定，未移交地下管线工程档案的，由建设主管部门责令改正，处1万元以上10万元以下的罚款;对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款;因建设单位未移交地下管线工程档案，造成施工单位在施工中损坏地下管线的，建设单位依法承担相应的责任。故选项D正确。参见考试用书2Z207045。
58 二级注册建造师执业的工程规模标准不包括( )。
A.12层以上的房屋建筑工程
B.高度50米以上的建筑物或构筑物
C.单体建筑面积3万平方米以上的房屋建筑工程
D.建筑面积5万平方米以上的住宅小区或建筑群体
参考答案：C
参考解析：《注册建造师执业管理办法(试行)》规定，二级建造师可以担任二级及以下建筑业企业资质的建设工程项目施工的项目经理。二级注册建造师可以承担中、小型工程施工项目负责人。按照《注册建造师执业工程规模标准》，选项A、B、D是二级建筑企业承担工程的标准，也属于二级注册建造师可以执业的工程规模，选项C属于一级建筑企业承担工程的标准，超出了执业工程规模标准。故选项C正确。参见考试用书2Z202033。
59 关于合同示范文本的法律地位，下列表述错误的是( )。
A.当事人可以参照各类合同的示范文本订立合同
B.合同示范性文本对当事人订立合同其参考作用
C.签订合同时有合同示范性文本的必须使用
D.合同成立与否与是否采用合同示范性文本无直接关系
参考答案：C
参考解析：《合同法》规定，当事人可以参照各类合同的示范文本订立合同。合同示范文本对当事人订立合同起参考作用，但不要求当事人必须采用合同示范文本，即合同的成立与生效同当事人是否采用合同示范文本无直接关系。合同示范文本具有引导性、参考性，但无法律强制性，为非强制性使用文本。故选项C正确。参见考试用书2Z204017。
60 承揽合同在履行过程中，允许当事人一方解除合同的情况是( )。
A.定作人没有协助承揽工作
B.发生不可抗力致使合同目的无法实现
C.承揽人没有妥善保管定作人提供工作成果
D.承揽人交付的工作成果不符合质量要求
参考答案：B
参考解析：根据《合同法》"总则"的规定，双方当事人可以协商解除合同。当事人一方解除合同的，只限于两种情况：一是发生不可抗力致使合同目的无法实现;二是对方当事人严重违约。除此之外，当事人擅自解除合同的，应当承担违约责任。选项A、C、D分别属于承揽人和定做人没有履行合同应尽的义务，不属于允许单方解除合同的情况，故选项B正确。参见考试用书2Z204031。
二、多项选择题(共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)
61 下列选项，符合二级施工总承包资质法定条件的是( )。
A.注册资本金2000万元以上，净资产2500万元以上
B.具有二级资质以上的项目经理不少于12人
C.近5年承担过10万平方米以上的住宅小区的施工总承包，质量合格
D.具有与承包工程范围相适应的施工机械和质量检测设备
E.企业经理具有5年以上工程管理经历或本专业高级职称
参考答案：A,B,D
参考解析：企业资质等级的法定条件包括注册基本规模、各类人员素质和数量、与承包工程范围相适应的技术装备和一定的业绩等。A、B、D选项为二级施工总承包资质的法定标准的相关内容，C选项中的业绩为一级资质等级标准的要求，而E选项中企业经理的工作经历按规定为8年，但不要求具有高级职称。故选项A、B、D正确。参见考试用书2Z202021。
62 建筑施工企业的下列行为中，应作为不良行为记人其信用档案的有( )。
A.超越本单位资质等级承揽工程
B.中标后不与建设单位签订合同，受到行政处罚
C.将承包的工程转包给他人被责令停业整顿
D.与建设单位经常发生合同履约纠纷
E.因工资纠纷被员工投诉
参考答案：A,B,C
参考解析：根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，选项A、B、C应作为不良行为记入施工企业信用档案。然而，承包人与建设单位发生合同履约纠纷是难免的，只要双方依法解决，不能作为不良行为记录记入其信用档案，因工资纠纷被员工投诉，并不等于公司方就一定有违法行为，要以诉讼结果而论，也不能作为不良行为记入其信用档案。故选项A、B、C正确。参见考试用书2Z203032。
63 某住宅楼工程，建设单位为赶在雨季前完成土方工程，在尚未取得施工许可证的情况下破土动工。对此，建设单位应受到的处罚包括( )。
A.责令停止施工，限期改正
B.对建设单位处以工程合同价款1%以上2%以下罚款
C.依法追究刑事责任 D.责令施工单位停业整顿
E.吊销监理单位营业执照
参考答案：A,B
参考解析：《建设工程质量管理条例》规定，建设单位未取得施工许可证或者开工报告未经批准，擅自施工的，责令停止施工，限期改正，处工程合同价款1%以上2%以下的罚款。故选项A、B正确。参见考试用书2Z202014。
64 关于行政复议，下列说法正确的有( )。
A.行政复议机关收到行政复议申请后，应当在7日内进行审查，依法决定是否受理
B.对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，可以向该部门的本级人民政府申请行政复议，也可以向上一级主管部门申请行政复议
C.行政复议机关应当在受理行政复议申请之日起60日内作出行政复议决定
D.不服行政机关作出的暂扣销许可证的行政处罚，可以依法提起行政复议
E.不服行政机关对民事纠纷作出的调解，可以依法提起行政复议
参考答案：B,C,D
参考解析：根据《行政复议法》的规定，行政复议机关收到行政复议申请后，应当在5日内进行审查，依法决定是否受理，并书面告知申请人。对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，由申请人选择，可以向该部门的本级人民政府申请行政复议，也可以向上一级主管部门申请行政复议。行政复议机关应当在受理行政复议申请之日起60日内作出行政复议决定。不服行政机关作出的暂扣销许可证的行政处罚，属于可以申请行政复议的情形。不服行政机关对民事纠纷作出的调解，应按规定的纠纷处理方式解决，不能提起行政复议。故B、C、D选项正确。参见考试用书2Z208052。
65 关于竣工日期，下列说法正确的有( )。
A.建设工程竣工验收合格的，以提交竣工验收报告之日为竣工日期
B.建设工程竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工E1期
C.发包人收到竣工验收报告后拖延验收的，以提交竣工验收报告之日为竣工日期
D.建设工程经竣工验收不合格后再验收的，以提交最终竣工验收报告之日为竣工日期
E.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有之日为竣工日期
参考答案：B,C,E
参考解析：竣工日期是指发包人、承包人在协议书中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：(1)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期;(2)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期;(3)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。故选项B、C、E正确。参见考试用书2Z204012。
66 下列选项，属于我国现行的建设行政法规的是( )。
A.《工程建设项目招标范围和规模标准规定》
B.《建设工程安全生产管理条例》
C.《建设工程勘察设计管理条例》
D.《城市房地产开发经营管理条例》
E.《建设工程质量管理条例》
参考答案：B,C,D,E
参考解析：我国现行的建设行政法规主要有《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《城市房地产开发经营管理条例》等。而《工程建设项目招标范围和规模标准规定》属于部门规章。故选项B、C、D、E正确。参见考试用书2Z201012。
67 建设工程中常见的知识产权主要包括( )。
A.专利权 B.商标权 C.著作权 D.发明权 E.专利转让权
参考答案：A,B,C,D
参考解析：在建设工程中常见的知识产权主要是专利权、商标权、著作权、发明权和其他科技成果。计算机软件也是工程建设中经常使用的，计算机软件属于著作权保护的客体。因此，选项A、B、C、D正确。参见考试用书2Z201062。
68 甲建筑公司和乙设备供应商因供销合同纠纷，拟向具有管辖权的人民法院提起诉讼。若合同中未明确约定履行地点，则可以选择的法院所在地包括( )。
A.合同中约定的交货地点 B.合同中约定的货物到达地
C.合同中约定的货物验收地 D.合同中约定的安装调试地 E.被告住所地
参考答案：A,E
参考解析：根据《民事诉讼法》的规定：因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。对于购销合同纠纷，《最高人民法院关于在确定经济纠纷案件管辖中如何确定购销合同履行地的规定》中规定：对当事人在合同中明确约定履行地点的，以约定的履行地点为合同履行地。当事人在合同中未明确约定履行地点的，以约定的交货地点为合同履行地。合同中约定的货物到达地、到站地、验收地、安装调试地等，均不应视为合同履行地。故选项A、E正确。参见考试用书2Z208021。
69 关于仲裁开庭和审理，下列说法正确的是( )。
A.仲裁审理可以采用开庭审理和书面审理两种方式
B.当事人应当对自己的主张提供证据
C.证据应当在开庭时出示，当事人可以质证
D.仲裁庭不能自行收集证据
E.仲裁庭不能进行缺席裁决
参考答案：A,B,C
参考解析：根据《仲裁法》的规定：仲裁审理的方式分为开庭审理和书面审理两种。仲裁应当开庭审理作出裁决，这是仲裁审理的主要方式。但是，当事人协议不开庭的，仲裁庭可以根据仲裁申请书、答辩书以及其他材料作出裁决，即书面审理方式。当事人应当对自己的主张提供证据。仲裁庭认为有必要收集的证据，可以自行收集。证据应当在开庭时出示，当事人可以质证。仲裁庭可以作出缺席裁决。故选项A、B、C正确。参见考试用书2Z208032。
70 关于建设单位和相关单位安全生产责任，下列说法正确的是( )。
A.设计单位应考虑施工安全操作和防护的需要，并对防范生产安全事故提出指导意见
B.建筑起重机械安装完毕后，使用单位应当组织有关单位进行验收
C.建筑起重机械安装完毕后，安装单位应当组织有关单位进行验收
D.勘察单位提供的勘察文件应当真实、准确，满足建设工程安全生产的需要
E.建设行政主管部门审查建设工程是否有安全施工措施时，可以收取费用
参考答案：A,B,D
参考解析：本题涉及多个单位的安全责任，包括勘察单位，设计单位，建筑起重机械的使用、出租、安装、监理等有关单位。按照相关规定，勘察单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行勘察，提供的勘察文件应当真实、准确，满足建设工程安全生产的需要;设计单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，并考虑施工安全操作和防护的需要，对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，并对防范生产安全事故提出指导意见;建筑起重机械安装完毕后，使用单位应当组织出租、安装、监理等有关单位进行验收;建设行政主管部门或者其他有关部门对建设工程是否有安全施工措施进行审查时，不得收取费用;故选项A、B、D正确。参见考试用书2Z206050。
71 下列法律中属于民法商法的是( )。
A.《合同法》 B.《公司法》 C.《招标投标法》 D.《城乡规划法》 E.《侵权责任法》
参考答案：A,B,C,E
参考解析：我国采用的是民商合一的立法模式。商法被认为是民法的特别法和组成部分。《中华人民共和国民法通则》(简称《民法通则》)、《中华人民共和国合同法》(简称《合同法》)、《中华人民共和国物权法》(简称《物权法》)、《中华人民共和国侵权责任法》(简称《侵权责任法》)、《中华人民共和国公司法》(简称《公司法》)、《中华人民共和国招标投标法》(简称《招标投标法》)等属于民法商法。而《中华人民共和国城乡规划法》(简称《城乡规划法》)属于行政法。故选项A、B、C、E正确。参见考试用书2Z201011。
72 建筑施工企业负责人应带班实施对工程项目质量安全生产状况进行检查，建筑施工企业负责人可以是企业的( )。
A.法定代表人、总经理 B.主管质量安全的副总经理 C.总工程师和副总工程师
D.主管生产工作的副总经理 E.主管财务工作的副总经理
参考答案：A,B,C,D
参考解析：住房和城乡建设部《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》规定，企业负责人带班检查是指由建筑施工企业负责人带队实施对工程项目质量安全生产状况及项目负责人带班生产情况的检查。建筑施工企业负责人，是指企业的法定代表人、总经理、主管质量安全和生产工作的副总经理、总工程师和副总工程师。故选项A、B、C、D正确。参见考试用书2Z206021。
73 下列合同中，属于可撤销合同的有( )。
A.因重大误解订立的合同
B.订立合同时显失公平的合同
C.一方以欺诈、胁迫手段订立的合同
D.违反法律强制性规定的合同
E.以合法行为掩盖非法目的的合同
参考答案：A,B,C
参考解析：《合同法》规定因重大误解订立的、在订立合同显失公平的、一方以欺诈或胁迫手段或乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或仲裁机构变更或撤销合同。故选项A、B、C正确。参见考试用书2Z204015。
74 建设单位对建设工程项目的权利来自于物权中最基本的权利——所有权，所有权的内容包括( )。
A.占有权 B.使用权 C.收益权 D.处分权 E.担保权
参考答案：A,B,C,D
参考解析：根据《物权法》的规定，所有权作为物权中最基本的权利，其具体权能包括占有权、使用权、收益权和处分权共4种，故选项A、B、C、D正确。参见考试用书2Z201041。
75 建设工程施工合同履行过程中，应由承包人承担损失的因素包括( )。
A.因承包人采购的原材料未按照约定时间运到现场，导致窝工、停工的损失
B.承包人将主体工程分包给某分包商，分包商承揽的工程不符合质量标准造成的损失
C.发包方中途变更设计造成的损失
D.发包方采购的材料经承包方验收入库后，工地出现偷盗造成材料损失
E.发生不可抗力事件后，发包方采购且经承包方验收入库的材料出现损毁
参考答案：A,B,D
参考解析：本题中承包人承担损失的判断是以承包人是否违反国家法律法规和合同的有关规定为依据的，题目中A属于承包人的责任，B属于承包人违法分包，须与分包商承担连带赔偿责任，C属于发包方的责任，D属于承包人保管不善的责任，E中需要明确，发包方采购的材料经承包方验收入库后的材料本应由承包人负责看管，但是出现不可抗力事件后，可以免责，故选项A、B、D正确。参见考试用书2Z204013。
76 关于土地所有权，下列表述正确的是( )。
A.城市市区的土地属于国家所有
B.城市郊区的土地属于国家所有
C.宅基地属于农民集体所有
D.宅基地属于国家所有
E.自留地、自留山属于农民集体所有
参考答案：A,C,E
参考解析：土地所有权是国家或农民集体依法对归其所有的土地所享有的具有支配性和绝对性的权利。城市市区的土地属于国家所有。农村和城市郊区的土地，除由法律规定属于国家所有的以外，属于农民集体所有;宅基地和自留地、自留山，属于农民集体所有。故选项A、C、E正确。参见考试用书2Z201041。
77 下列属于以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或投标人行为的是( )。
A.若投标企业曾获得过某地区质量优秀奖，评标时可以加分
B.限定投标企业必须具有总承包资质
C.限定投标人必须采用某种质量等级以上的建筑材料
D.对本地企业和外地企业提供不同的项目信息
E.限定投标人必须采用某种专利技术
参考答案：A,D,E
参考解析：招标人有下列行为之一的，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人：(1)就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息，选项D属于该行为;(2)设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关;(3)依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件，选项A属于该行为;(4)对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准;(5)限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商，选项E属于该行为;(6)依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式;(7)以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。选项B、C不在上述行为之列，故选项A、D、E正确。参见考试用书2Z203012。
78 建设工程民事责任的主要承担方式包括( )。
A.停业整顿 B.赔偿损失 C.返还财产 D.修理 E.吊销资质证书
参考答案：B,C,D
参考解析：建设工程民事责任的主要承担方式包括：返还财产;修理;赔偿损失;支付违约金。其中返还财产的前提是撤销施工合同，而停业整顿和吊销资质证书是行政处罚，不是承担民事责任的方式，故选项B、C、D正确。参见考试用书2Z201092。
79 下列法律部门中，属于经济法的是( )。
A.审计法 B.节约能源法 C.招标投标法 D.标准化法 E.建筑法
参考答案：A,B,D
参考解析：选项中属于经济法的有《审计法》、《节约能源法》和《标准化法》，《招标投标法》属于民法商法，而《建筑法》属于行政法。故选项A、B、D正确。参见考试用书2Z201011。
80 某仲裁委员会在开庭审理甲公司与乙公司合同纠纷一案时，乙对仲裁庭中的一名仲裁员提出了回避申请。下列可以作为乙提出回避申请理由的是( )。
A.该仲裁员对本案的专业背景不熟悉
B.该仲裁员是本案代理人的近亲属
C.该仲裁员与本案有利害关系
D.该仲裁员与本案当事人有其他关系，可能会影响公正仲裁
E.该仲裁员近期受邀参加过当事人的宴请
参考答案：B,C,D,E
参考解析：仲裁员有下列情形之一的，必须回避，当事人也有权提出回避申请：(1)是本案当事人或者当事人、代理人的近亲属;(2)与本案有利害关系;(3)与本案当事人、代理人有其他关系，可能影响公正仲裁的;(4)私自会见当事人、代理人，或者接受当事人、代理人的请客送礼的。故选项B、C、D、E正确。参见考试用书2Z208032。
施工管理 
