一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
1 某材料供应商不按材料采购合同的约定交付材料，材料供应商应承担( )。
A.侵权责任 B.违约责任 C.刑事责任 D.行政责任
参考答案：
参考解析：侵权责任是指行为人因过错侵害他人财产、人身而依法应当承担的责任;违约责任是指合同当事人违反法律规定或合同约定的义务而应承担的责任;刑事责任是指犯罪主体因违反刑法，实施了犯罪行为所应承担的法律责任;行政责任是指违反有关行政管理的法律法规规定，但尚未构成犯罪的行为。故选项B正确。参见考试用书2Z201092。
2 当物权人的物权受到侵害时，权利人的解决途径不包括( )。
A.公证 B.调解 C.仲裁 D.诉讼
参考答案：A
参考解析：物权人的物权受到侵害的，权利人解决问题的途径就是和解、调解、仲裁和诉讼。而公证只是一种司法行政行为，并不处理当事人之间的权利义务关系。故选项A正确。参见考试用书2Z201042。
3 张某采用弄虚作假的手段取得《注册建造师继续教育证书》，一经发现，张某将承担的法律责任是( )。
A.撤销当事人注册证书，给予警告
B.立即取消当事人继续教育纪录，记入不良信用记录，对社会公布
C.撤销当事人建造师资格证书
D.处以1万元以上3万元以下的罚款
参考答案：
参考解析：《注册建造师继续教育管理暂行办法》规定，注册建造师应按规定参加继续教育，接受培训测试，不参加继续教育或继续教育不合格的不予注册。对于采取弄虚作假等手段取得《注册建造师继续教育证书》的，一经发现，立即取消其继续教育记录，并记入不良信用记录，对社会公布。故选项B正确。参见考试用书2Z202035。
4 某施工单位持提货单去材料供应商仓库取货，由于仓库发货员的失误，多取回20t材料，对于施工单位该情形构成了( )。
A.合同之债 B.侵权之债 C.无因管理 D.不当得利
参考答案：D
参考解析：没有法律上或者合同上的依据，有损于他人利益而自身取得利益的行为属于不当得利，由于不当得利造成他人利益的损害，因此在得利者与受害者之间形成债的关系。得利者应当将所得的不当利益返还给受损失的人。故选项D正确。参见考试用书2Z201052。
5 下列不属于物权的是( )。
A.抵押权 B.房屋产权 C.商标专用权 D.建设用地使用权
参考答案：C
参考解析：《物权法》规定，物权包括所有权、用益物权和担保物权。本题中，选项A属于担保物权，选项B属于所有权，选项D属于用益物权;而选项C属于知识产权。故选项C正确。参见考试用书2Z201041。
6 甲施工企业因项目专业施工急需，聘用了一名未与乙施工企业解除劳动合同的高级专业工人丙，由此给乙施工企业造成了重大经济损失。对于乙企业的经济损失，下列说法正确的是( )。
A.由丙承担赔偿责任 B.由甲承担赔偿责任 C.甲不承担任何责任 D.由甲和丙承担连带赔偿责任
参考答案：D
参考解析：《劳动合同法》规定，用人单位招用与其他用人单位尚未解除或者终止劳动合同的劳动者，给其他用人单位造成损失的，应当承担连带赔偿责任。故选项D正确。参见考试用书2Z204026。
7 甲向乙购买价值50万元的钢材，合同约定甲应于12月12日付款。此前因另一合同关系，乙欠甲30万元，此欠款已于12月1日到期，而乙一直未付。12月25日，甲收到乙的通知，得知乙已将50万元钢材款债权转让于丙。12月28日，丙向甲索要50万元钢材款。则下列选项正确的是( )。
A.乙转让债权的行为无效，甲应付50万元给乙
B.乙转让债权的行为无效，甲只需付20万元给乙即可，另30万元可主张抵销
C.乙转让债权的行为有效，甲应付50万元给丙
D.乙转让债权的行为有效，甲只需付20万元给丙即可，另30万元可主张抵销
参考答案：D
参考解析：本题涉及两个知识点，一是合同权利转让的条件，要求债权人转让债权应该通知债务人，本题中，甲收到乙的通知，得知乙已将50万元钢材款债权转让于丙，因此该债权转让是有效，二是抵消权的转移，本题中债权转让是有效的，合同权利也随之转移，按照《合同法》规定，债务人在接到债权人转让通知时，债务人对让与人享有债权，并且债务人的债权先于转让的债权到期或者同时到期的，债务人可以向受让人主张抵消。故选项D正确。参见考试用书2Z204015。
8 某建筑施工企业的安全生产许可证遗失，其正确做法是( )。
A.向原发证机关声明作废并申请补办
B.在公众媒体上声明作废，并申请补办
C.向原发证机关通报原件作废，补交罚款后补办
D.向原发证机关报告，并在媒体上声明作废后，申请补办
参考答案：D
参考解析：建筑施工企业遗失安全生产许可证，应当立即向原安全生产许可证颁发管理机关报告，并在公众媒体上声明作废后，方可申请补办。故选项D正确。参见考试用书2Z206012。
9 某项目负责人违章指挥、强令职工冒险作业，尚不够刑事处罚，按照管理权限给予撤职处分。该项目负责人自受处分之日起，不得担任任何项目负责人的时间是( )。
A.2年 B.3年 C.5年 D.8年
参考答案：C
参考解析：《建筑法》规定，建筑施工企业的管理人员违章指挥、强令职工冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，依法追究刑事责任。自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5年内不得担任任何施工单位的主要负责人、项目负责人。故选项C正确。参见考试用书2Z206026。
10 某法院院长发现经本院终审的一个合同纠纷案件确有错误，应当再审。该法院的正确处理方法是( )。
A.决定由本法院进行再审 B.提交审判委员会讨论
C.提请上级人民法院裁定 D.报请上级人民法院进行再审
参考答案：
参考解析：各级人民法院院长对本院已经发生法律效力的判决、裁定、调解书，发现确有错误，认为需要再审的，应当提交审判委员会讨论决定。故选项B正确。参见考试用书2Z208024。
11 无固定期限劳动合同可以约定试用期，但试用期最长不得超过( )个月。
A.1 B.2 C.3 D.6
参考答案：D
参考解析：根据《劳动合同法》的规定，3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。故选项D正确。参见考试用书2Z204021。
12 某职工与用人单位就是否认定为工伤问题产生了分歧，对此承担举证责任的应该是( )。
A.工伤职工 B.社会保险行政部门 C.用人单位 D.第三方机构
参考答案：C
参考解析：关于工伤认定，职工或者其近亲属认为是工伤，用人单位不认为是工伤的，由用人单位承担举证责任。故选项C正确。参见考试用书2Z206034。
13 关于工程竣工验收，下列表述错误的是( )。
A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容的工程，才能进行竣工验收
B.建设工程未经规划验收核实或经核实不符合规划条件的，不得组织竣工验收
C.依法应进行消防验收的工程，未经消防验收或?肖防验收不合格的，不得组织竣工验收
D.环境保护设施竣工验收，应当与主体工程竣工验收同时进行
参考答案：C
参考解析：建设工程竣工验收应当具备的条件中，包括完成建设工程设计和合同约定的各项内容。《城乡规划法》规定，县级以上地方人民政府城乡规划主管部门按照国务院规定对建设工程是否符合规划条件予以核实。未经核实或者经核实不符合规划条件的，建设单位不得组织竣工验收。《消防法》中未规定消防验收对工程竣工验收的制约关系。根据国务院《建设项目环境保护管理条例》的规定，环境保护设施竣工验收，应当与主体工程竣工验收同时进行。故选项C正确。参见考试用书2Z207041、2Z207043。
14 《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T 50430--2007中，GB/T代号表示该规范是( )。
A.强制性国家标准 B.推荐性国家标准 C.强制性行业标准 D.推荐性行业标准
参考答案：
参考解析：工程建设国家标准的编号由国家标准代号、发布标准的顺序号和发布标准的年号组成。强制性国家标准的代号为"GB"，推荐性国家标准的代号为"GB/T"。例如：《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T 50430—2007，其中GB/T表示为推荐性国家标准，50430表示标准发布顺序号，2007表示是2007年批准发布。故选项B正确。参见考试用书2Z207011。
15 因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程作业的，必须经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一级人民政府有关部门同意。该有关部门是( )。
A.文物保护部门 B.建设主管部门 C.文物行政部门 D.城乡规划部门
参考答案：C
参考解析：《文物保护法》规定，文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业。但是，因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须保证文物保护单位的安全，并经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门同意。故选项C正确。参见考试用书2Z205032。
16 某施工单位制定了施工生产安全事故应急救援预案，按规定该应急预案应定期修订，并将修订情况记录并归档。定期修订的期限至少是( )。
A.半年 B.1年 C.2年 D.3年
参考答案：D
参考解析：《生产安全事故应急预案管理办法》规定，生产经营单位制定的应急预案应当至少每三年修订一次，预案修订情况应有记录并归档。故选项D正确。参见考试用书2Z206042。
17 某工厂新建的一幢生产车间项目竣工后，该工厂对项目竣工环保验收拟采取的正确行为是( )。
A.在主体工程竣工验收后进行与配套建设的环境保护设施竣工验收
B.向审批该项目环境影响评价文件的环保行政主管部门申请项目配套环保设施的竣工验收
C.主体工程投入生产后进行配套建设的环保设施验收
D.投入试生产6个月内申请配套建设的环保设施的竣工验收
参考答案：
参考解析：《建设项目环境保护管理条例》规定：建设项目竣工后，建设单位应当向审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门，申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。环境保护设施竣工验收，应当与主体工程竣工验收同时进行。需要进行试生产的建设项目，建设单位应当自建设项目投入试生产之日起3个月内，向审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门，申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。故选项B正确。参见考试用书2Z207043。
18 建筑市场诚信行为记录信息的公布期限，针对具体情况有不同的规定。下列表述错误的是( )。
A.建筑市场诚信行为记录信息的公布期限一般为6个月至1年
B.良好行为记录信息的公布期限为3年
C.企业整改经审核确有实效的，可以缩短公布期限，但最短不得少于3个月
D.招标投标违法行为记录的公告期限为6个月
参考答案：A
参考解析：《建筑市场诚信行为信息管理办法》规定，建筑市场诚信行为记录信息的公布时间为行政处罚决定做出后7日内，公布期限一般为6个月至3年;良好行为记录信息公布期限一般为3年;省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果，对整改确有实效的，由企业提出申请，经批准，可缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于3个月;《招标投标违法行为记录公告暂行办法》规定，招标投标违法行为行政处理决定作出之日起20个工作日内对外进行记录公告。违法行为记录公告期限为6个月。故选项A正确。参见考试用书2Z203033。
19 某建设单位领取了施工许可证，因故不能在3个月内开工，但又未申请延期。该施工许可证( )。
A.自行废止 B.重新核验 C.继续有效 D.自动延期
参考答案：A
参考解析：《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期;延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。故选项A正确。参见考试用书2Z202013。
20 取得建造师资格证书的张某2013年3月受聘并注册于甲公司，由于工作单位变动于2014年6月变更注册到乙公司，其变更后注册有效期的截止时间为( )。
A.2016年3月 B.2016年6月 C.2017年3月 D.2017年6月
参考答案：A
参考解析：《注册建造师管理规定》中规定，在注册有效期内，注册建造师变更执业单位，应当与原聘用单位解除劳动关系，并按照规定办理变更注册手续，变更注册后仍延续原注册有效期。注册证书与执业印章有效期为3年。故选项A正确。参见考试用书2Z202032。
21 投标人中标某建设工程项目，合同金额6850万元，则履约保证金额应为( )。
A.650万元 B.700万元 C.750万元 D.800万元
参考答案：A
参考解析：《招标投标法实施条例》规定，履约保证金不得超过中标合同金额的10%。故选项A正确。参见考试用书2Z203015。
22 在工作中遭受事故伤害的张某，需要暂停工作接受工伤医疗。张某停工留薪期一般不超过( )。
A.3个月 B.6个月 C.9个月 D.12个月
参考答案：D
参考解析：职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，在停工留薪期内，原工资福利待遇不变，由所在单位按月支付。停工留薪期一般不超过12个月。故选项D正确。参见考试用书2Z206034。
23 全国重点文物保护单位的建设控制地带的划定并公布，应由省、自治区、直辖市人民政府的文物行政主管部门会同相关单位进行。该相关单位是( )。
A.文物保护单位 B.城乡建设主管部门
C.文物核定单位 D.城乡规划行政主管部门
参考答案：D
参考解析：全国重点文物保护单位的建设控制地带，经省、自治区、直辖市人民政府批准，由省、自治区、直辖市人民政府的文物行政主管部门会同城乡规划行政主管部门划定并公布。故选项D正确。参见考试用书2Z205032。
24 某建设工程竣工验收后，需向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案，其执行者是( )。
A.施工单位 B.建设单位 C.设计单位 D.监理单位
参考答案：
参考解析：《建设工程质量管理条例》规定，建设单位应当严格按照国家有关档案管理的规定，及时收集、整理建设项目各环节的文件资料，建立健全建设项目档案，并在建设工程竣工验收后，及时向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案。故选项B正确。参见考试用书2Z207042。
25 某住宅项目，设计文件注明的合理使用年限为50年。该年限的起算日期是( )。
A.核发施工许可证之日 B.工程缺陷责任期满之日
C.工程竣工验收合格之日 D.工程法定保修期满之日
参考答案：C
参考解析：《<建设工程质量管理条例)释义》规定："工程合理使用年限是指从工程竣工验收合格之日起，工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限。"故选项C正确。参见考试用书2Z207032。
26 关于对潜在投标人进行资格审查的规定，下列表述错误的是( )。
A.应当发布资格预审公告、编制资格预审文件
B.资格预审结束后，招标人应当及时向资格预审申请人发出资格预审结果通知书
C.未通过资格预审的申请人可以再次提出资格预审申请
D.通过资格预审的申请人少于3个的，应当重新招标
参考答案：C
参考解析：《招标投标法实施条例》规定，招标人采用资格预审办法对潜在投标人进行资格审查的，应当发布资格预审公告、编制资格预审文件。资格预审应当按照资格预审文件载明的标准和方法进行。资格预审结束后，招标人应当及时向资格预审申请人发出资格预审结果通知书。未通过资格预审的申请人不具有投标资格。通过资格预审的申请人少于3个的，应当重新招标。故答案为选项C。参见考试用书2Z203012。
27 下列构成工程重大安全事故罪的行为是( )。
A.某工地安全防护网损坏，致使工人在施工中不慎从楼上掉下摔死
B.工地在建地下隐蔽工程时，对裸露地面的钢筋，未做防护措施，造成人员摔伤
C.某工程监理单位发现施工单位过度追求施工进度，致使工程质量严重不符合要求，却不依法行使监理职能，造成建筑物倒塌，死伤多人的严重后果
D.投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益
参考答案：C
参考解析：《刑法》第187条规定，工程重大安全事故罪是指建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的行为。故选项C正确。参见考试用书2Z201094。
28 行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，进行裁决的机构是( )。
A.国务院 B.最高人民法院 C.全国人民代表大会 D.全国人民代表大会常务委员会
参考答案：A
参考解析：行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院裁决。故选项A正确。参见考试用书2Z201011。
29 代理人为处理代理事务，为被代理人选任其他人进行代理被称为( )。
A.法定代理 B.指定代理 C.复代理 D.本代理
参考答案：C
参考解析：《民法通则》规定，代理人为处理代理事务，为被代理人选任其他人进行代理被称为复代理。复代理所基于的代理称为本代理，由本代理中的代理人转托的代理人称为复代理人。故选项C正确。参见考试用书2Z201032。
30 甲建设单位与乙施工单位经平等协商，就甲发包给乙承建的工程签订了保修合同。该合同约定的保修期限具有法律效力的是( )。
A.屋面防水工程的防渗漏为3年 B.电气管线工程为2年
C.有防水要求的卫生间的防渗漏为2年 D.设备安装工程为1年
参考答案：
参考解析：《建设工程质量管理条例》规定了在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限。其中，屋面防水工程的防渗漏为5年、电气管线工程为2年、有防水要求的卫生间的防渗漏为5年、设备安装工程为2年。如果建设单位与施工单位经平等协商另行签订保修合同，约定的保修期限应不低于上述法定的最低保修期限，否则，依据《合同法》的规定，该约定视作无效。故选项B正确。参见考试用书2Z207051。
31 某工程总承包商将土方工程分包给了甲分包商，将基础工程分包给了乙分包商。在施工合同履行中，甲分包商延误了工期。对此，乙分包商提出要求承担违约责任的对象是( )。
A.发包方 B.总承包商 C.甲分包商 D.监理单位
参考答案：
参考解析：由于承担违约责任的前提是要有有效的合同，与乙分包商有合同关系的只有总承包商，并且《合同法》第121条规定"当事人一方因第三人原因造成违约的，应当向对方承担违约责任"，本题的第三人是甲分包商，当事人一方是总承包商，现由于甲分包商违约，承担违约责任的自然就应该是总承包商，故选项B正确。参见考试用书2Z204016。
32 关于工程总承包单位承担工程项目管理业务，下列说法错误的是( )。
A.在同一个工程项目中同时承担工程总承包和工程项目管理业务
B.接受建设单位委托，按合同约定承担工程项目管理业务
C.不应与承担该工程总承包业务的另一方企业有隶属关系
D.不应与承担该工程项目管理业务的另一方企业有利害关系
参考答案：A
参考解析：《关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见》规定，工程总承包单位可以接受建设单位委托，按照合同约定承担工程项目管理业务，但不应在同一个工程项目上同时承担工程总承包和工程项目管理业务，也不应与承担工程总承包或者工程项目管理业务的另一方企业有隶属关系或者其他利害关系。故应选A。参见考试用书2Z203021。
33 在城市规划区的建筑工程，建设单位在依法办理用地批准手续前，必须先取得该工程( )。
A.施工许可证 B.建设工程规划许可证
C.开工报告 D.建设用地规划许可证
参考答案：D
参考解析：《城乡规划法》规定，在城市、镇规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，经有关部门批准、核准、备案后，建设单位应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请，由城市、县人民政府城乡规划主管部门依据控制性详细规划核定建设用地的位置、面积、允许建设的范围，核发建设用地规划许可证。建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地，经县级以上人民政府审批后，由土地主管部门划拨土地。故选项D正确。参见考试用书2Z202012。
34 关于项目负责人施工现场带班制度，项目负责人因其他事务需离开施工现场时，具有准假权的是( )。
A.建设单位 B.施工企业总经理 C.施工企业总工程师 D.施工企业主管副总经理
参考答案：A
参考解析：《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》规定，项目负责A-N其他事务需离开施工现场时，应向工程项目的建设单位请假，经批准后方可离开。离开期间应委托项目相关负责人负责其外出时的日常工作。故选项A正确。参见考试用书2Z206022。
35 建设工程施工常用的担保种类中，承包人向发包人提供的用于实现承包人按合同规定进行施工，偿还发包人已支付的全部预付金额的担保属于( )。
A.施工投标保证金 B.预付款担保
C.施工合同履约保证金 D.工程款支付担保
参考答案：
参考解析：建设工程施工常用的担保种类包括：(1)施工投标保证金，是指投标人按照招标文件的要求向招标人出具的，以一定金额表示的投标责任担保;(2)施工合同履约保证金，多为提供第三人的信用担保(保证)，一般是由银行或者担保公司向招标人出具履约保函或者保证书;(3)工程款支付担保，是发包人向承包人提交的、保证按照合同约定支付工程款的担保，通常采用由银行出具保函的方式;(4)预付款担保，是指承包人向发包人提供的用于实现承包人按合同规定进行施工，偿还发包人已支付的全部预付金额的担保。故选项B正确。参见考试用书2Z201072。
36 某银行为某施工企业提供工程保函时，应采取的正确方式是( )。
A.书面形式 B.口头形式 C.其他形式 D.没有明确规定
参考答案：A
参考解析：实践中，虽然口头形式的合同较为常见，但担保合同是法律或当事人必须具备特定形式的合同，保证人与债权人应当以书面形式订立保证合同。故选项A正确。参见考试用书2Z201072。
37 建设单位在工程竣工验收合格后，应当在规定的期限内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料。该期限为( )。
A.1个月 B.3个月 C.6个月 D.12个月
参考答案：C
参考解析：《城乡规划法》规定，建设单位未在建设工程竣工验收后6个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料的，由所在地城市、县人民政府城乡规划主管部门责令限期补报;逾期不补报的，处1万元以上5万元以下的罚款。故选项C正确。参见考试用书2Z207043。
38 某建筑公司濒临破产，在2014年1月20日进入法定整顿期间，赵某等成了被裁减人员。该公司整顿后如需重新招用人员，在规定的期限内应当优先招用赵某等被裁减人员。该期限的截止日期应该是( )。
A.2014年2月20日 B2014年4月20日 C.2014年7月20日 D.2015年1月20日
参考答案：C
参考解析：该题属于经济性裁员问题，指用人单位由于经营不善等经济原因，一次性辞退部分劳动者的情形。经济性裁员仍属用人单位单方解除劳动合同。用人单位在6个月内重新招用人员的，应当通知被裁减的人员，并在同等条件下优先招用被裁减人员。故选项C正确。参见考试用书2Z204022。
39 某项目分期开工建设，开发商二期工程3、4号楼仍然复制使用一期工程的施工图纸。施工时施工单位发现该图纸使用的o2标准图集现已废止，施工单位的正确做法是( )。
A.继续按图施工 B.按现行图集套改后继续施工
C.及时向相关单位提出修改建议 D.由施工单位技术人员修改图纸
参考答案：C
参考解析：根据《建设工程质量管理条例》的规定：施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。施工单位在施工过程中发现设计文{件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。故选项C正确。参见考试用书2Z207022。
40 对于既有建筑节能改造，下列说法错误的是( )。
A.优先使用太阳能热水系统
B.应当符合民用建筑节能强制性标准
C.优先采用遮阳、改善通风等低成本改造措施
D.围护结构的改造和供热系统的改造应当同步进行
参考答案：A
参考解析：实施既有建筑节能改造，应当符合民用建筑节能强制性标准，优先采用遮阳、改善通风等低成本改造措施。既有建筑围护结构的改造和供热系统的改造应当同步进行。故选项A正确。参见考试用书2Z205021。
41 甲省某市建委对一企业做出罚款50万元的处罚。该企业不服，向甲省建设厅申请行政复议。下列说法正确的是( )。
A.企业只能以书面形式申请行政复议
B.甲省建设厅受理行政复议后，企业在法定行政复议期限内不得向法院提起行政诉讼
C.企业不能委托代理人参加行政复议
D.甲省建设厅的行政复议决定，应当在受理行政复议申请之日起50日内作出
参考答案：
参考解析：根据《行政复议法》的规定，申请人可以委托代理人代为参加行政复议。申请人申请行政复议，可以书面申请，也可以口头申请。申请行政复议，凡行政复议机关已经依法受理的，在法定行政复议期限内不得向人民法院提起行政诉讼。行政复议机关应当在受理行政复议申请之日起60日内作出行政复议决定。故选项B正确。参见考试用书2Z208052。
42 从事特种作业的张某，将特种作业操作证转借给了他人。为此，张某被处以警告，并处一定数额的罚款。罚款的数额应是( )。
A.1000元以下 B.1000元以上2000元以下
C.2000元以上10000元以下 D.10000元以上
参考答案：C
参考解析：特种作业人员伪造、涂改特种作业操作证或者使用伪造的特种作业操作证的，给予警告，并处1000元以上5000元以下的罚款。特种作业人员转借、转让、冒用特种作业操作证的，给予警告，并处2000元以上10000元以下的罚款。故选项C正确。参见考试用书2Z206026。
43 甲设备租赁公司与乙建筑工程公司签订了融资租赁合同，双方约定，甲应按照乙的要求，从国外购买起重设备租赁给乙，乙支付租金。在乙使用起重设备中发生了故障，并及时告知甲和国外出售商，而国外出售商不履行修理义务。此时，应行使索赔的权利的是( )。
A.甲设备租赁公司 B.担保人 C.乙建筑工程公司 D.代理人
参考答案：C
参考解析：融资租赁合同中，出卖人不履行合同义务的，由承租人行使索赔权利。而答案A设备租赁公司为出租人，与题意不符;答案8、D分别为担保人和代理人，在题中没有出现。只有乙建筑工程公司为承租人，可以行使索赔的权利。故选项C正确。参见考试用书2Z204035。
44 某施工单位在其承揽的工程施工中，由于起重机倒塌，造成5人死亡事故，该施工单位主要负责人受到了罚款处罚，罚款限额为该负责人上一年年收入的( )。
A.20% B.30% C.40% D.50%
参考答案：C
参考解析：国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，造成3人以上10人以下死亡的事故为较大事故。事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照规定处以罚款。对于发生较大事故的，处上一年年收入40%的罚款。故选项C正确。参见考试用书2Z206044。
45 关于施工许可制度，下列表述错误的是( )。
A.施工许可制度有利于保证建设工程的开工符合必要条件
B.避免不具备条件的建设工程盲目开工而给当事人造成损失
C.便于行政主管部门掌握所辖范围内建设工程的数量、规模、施工队伍等情况
D.实行开工报告批准制度的工程，必须领取施工许可证
参考答案：D
参考解析：建立施工许可制度，有利于保证建设工程的开工符合必要条件，避免不具备条件的建设工程盲目开工而给当事人造成损失或导致国家财产的浪费，从而使建设工程在开工后能够顺利实施，也便于有关行政主管部门了解和掌握所辖范围内有关建设工程的数量、规模以及施工队伍等基本情况，依法进行指导和监督，保证建设工程活动依法有序进行。为避免同一建设工程的开工由不同行政主管部门重复审批的现象，《建筑法》规定，按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证。故选项D正确。参见考试用书2Z202010。
46 建筑意外伤害保险的安全服务内容不包括( )。
A.施工现场风险评估 B.安全技术咨询、人员培训
C.防灾防损设备配置 D.安全事故评估
参考答案：D
参考解析：施工企业应当选择能提供建筑安全生产风险管理、事故防范等安全服务和有保险能力的保险公司，以保证事故后能及时补偿与事故前能主动防范。安全服务内容可包括施工现场风险评估、安全技术咨询、人员培训、防灾防损设备配置、安全技术研究等。故选项D正确。参见考试用书2Z206034。
47 如果以近5年完成的质量合格的施工总承包项目为标准，衡量企业实际能力和水平。符合二级施工总承包企业资质的单项建安合同额应当超过( )。
A.2亿元 B.1亿元 C.3000万元 D.500万元
参考答案：C
参考解析：有无承担过相应工程的经验及其业绩好坏，是衡量其实际能力和水平的一项重要标准。以房屋建筑工程施工总承包企业为例，按照《建筑业企业资质等级标准》、《施工总承包企业特级资质标准》的规定，二级企业近5年应承担过单项建安合同额3000万元以上的房屋建筑工程。故选项C正确。参见考试用书2Z202021。
48 按照《注册建造师管理规定》，下列不予注册的情形不包括( )。
A.申请人年龄已达65岁
B.因执业活动受到刑事处罚，自处罚执行完毕之日起至申请注册之日止已满5年
C.被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年
D.申请人申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责的项目发生过重大质量和安全事故
参考答案：
参考解析：《注册建造师管理规定》中规定不予注册情形，涉及本题目选项的有：因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的;被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的;在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的;年龄超过65周岁的等。选项B执行处罚已满5年，不属于不予注册的范围。故选项8正确。参见考试用书2Z202032。
49 建设单位申请领取施工许可证的法定审批条件中，要求施工图设计文件应当满足( )。
A.施工需要并按规定通过审查 B.建设单位的要求
C.城市规划的要求 D.施工质量和施工安全的要求
参考答案：A
参考解析：《建筑法》规定，申请领取施工许可证，应有满足施工需要的施工图纸及技术资料，施工图设计文件已按规定进行了审查。要求设计单位按工程的施工顺序和施工进度，安排好施工图纸的配套交付计划，保证满足施工的需要。故选项A正确。参见考试用书2Z202012。
50 施工单位应当履行的消防安全职责，不包括( )。
A.在施工现场确定消防安全责任人
B.制定消防安全管理制度和操作规程
C.在施工现场人口处设置消防安全标志
D.对建筑消防设施必须每两年全面检测一次
参考答案：D
参考解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志。故选项D正确。参见考试用书2Z206033。
51 在一起建设单位诉施工单位工程质量纠纷的诉讼中，双方均认可2013年和2014年建设单位两次单独委托鉴定机构对工程质量进行的鉴定。施工单位认为2013年鉴定结论可以证明当时工程施工质量不存在缺陷，但是建设单位拒绝出具该份鉴定结论，则( )。
A.施工企业负有取得该鉴定的举证义务 B.人民法院应该自行调取该鉴定
C.法院应该推定施工企业的主张成立 D.建设单位必须提供该鉴定结论
参考答案：C
参考解析：有证据证明一方当事人持有证据无正当理由拒不提供，如果对方当事人主张该证据的内容不利于证据持有人，可以推定该主张成立。故选项C正确。参见考试用书2Z208023。
52 关于建设工程施工企业安全费用的提取，下列说法错误的是( )。
A.以建筑安装工程造价为计提依据
B.总包单位应将安全费用按比例支付分包单位
C.房屋建筑工程安全费用提取标准为2.0%
D.市政公用工程安全费用提取标准为2.5%
参考答案：D
参考解析：财政部、国家安全生产监督管理总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企[2012]16号)中规定，建设工程施工企业以建筑安装工程造价为计提依据。各建设工程类别安全费用提取标准如下：(1)矿山工程为2.5%;(2)房屋建筑工程、水利水电工程、电力工程、铁路工程、城市轨道交通工程为2.0%;(3)市政公用工程、冶炼工程、机电安装工程、化工石油工程、港口与航道工程、公路工程、通信工程为1.5%。总包单位应将安全费用按比例直接支付分包单位并监督使用，分包单位不再重复提取。故选项D正确。参见考试用书2Z206032。
53 作为消防安全重点单位的某施工单位，建立了消防安全自我评估机制，定期对本单位进行一次消防安全检查评估，每次检查的时间间隔为( )个月。
A.1 B.3 C.6 D.12
参考答案：
参考解析：《国务院关于加强和改进消防工作的意见》中指出，要建立消防安全自我评估机制，消防安全重点单位每季度、其他单位每半年自行或委托有资质的机构对本单位进行一次消防安全检查评估，做到安全自查、隐患自除、责任自负。故选项B正确。参见考试用书2Z206033。
54 建筑业企业资质有效期届满，企业需要延续资质证书有效期的，申请办理资质延续手续应当在资质证书有效期届满前( )。
A.15天 B.30天 C.60天 D.90天
参考答案：D
55 某工程施工合同中约定竣工日期为2014年10月31日，工程施工过程中出现了以下情况：(1)开工时乙方设备延迟了7天进入施工场地;(2)施工中发生了洪灾，拖延施工7天;(3)施工中非承包商原因停水、停电累计达到84小时;(4)设计变更导致工程量增加的工作量达到7天，则该工程的实际竣工日期应为( )。
A.2014年11月7日 B.2014年11月14日 C.2014年11月21日 D.2014年11月28日
参考答案：
参考解析：本题中(1)属于承包商责任，工期不能顺延，(2)属于发生了不可抗力事件，工期应该顺延，(3)虽然是非承包商原因停电停水超过了8小时，但是并不是在一周内发生的，因此工期不能顺延，(4)是可以顺延的，因此(2)和(4)可以顺延的天数总共是14天。故选项B正确。参见考试用书2Z204012。
56 某仲裁委员会在受理仲裁案件时，发现一些仲裁协议无效，并因此不予受理。下列属于无效仲裁协议的是( )。
A.在合同中约定发生争议可以提交仲裁，也可以提交诉讼
B.约定的仲裁事项是不动产争议
C.仲裁协议约定的仲裁机构名称不准确，但能够确定具体的仲裁机构
D.在合同中就争议达成了仲裁条款，但合同已经终止
参考答案：A
参考解析：请求仲裁的意愿应当是确定的。有的当事人在合同中约定发生争议可以提交仲裁，也可以提交诉讼，根据这种约定就无法判定当事人有明确的仲裁意愿。因此，《仲裁法》司法解释规定，这样的仲裁协议无效。仲裁事项可以是当事人之间合同履行过程中的或与合同有关的一切争议，也可以是合同中某一特定问题的争议;既可以是事实问题的争议，也可以是法律问题的争议，其范围取决于当事人在仲裁协议中的约定。《仲裁法》司法解释规定，仲裁协议约定的仲裁机构名称不准确，但能够确定具体的仲裁机构的，应当认定选定了仲裁机构。仲裁协议约定两个以上仲裁机构的，当事人可以协议选择其中的一个仲裁机构申请仲裁;当事人不能就仲裁机构选择达成一致的，仲裁协议无效。仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，以及合同成立后未生效、被撤销等，均不影响仲裁协议的效力。故选项A正确。参见考试用书2Z208031。
57 工程建设国家标准分为强制性标准和推荐性标准。下列不属于强制性标准的是( )。
A.工程建设施工(包括安装)及验收通用的综合标准
B.工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准
C.工程建设通用的术语、符号、代号、量与单位、建筑模数和制图方法标准
D.工程建设重要的通用的试验、检验和评定方法标准
参考答案：C
参考解析：根据《工程建设国家标准管理办法》的规定，下列标准属于强制性标准：(1)工程建设勘察、规划、设计、施工(包括安装)及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准;(2)工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准;(3)工程建设重要的通用的术语、符号、代号、量与单位、建筑模数和制图方法标准;(4)工程建设重要的通用的试验、检验和评定方法等标准;(5)工程建设重要的通用的信息技术标准;(6)国家需要控制的其他工程建设通用的标准。强制性标准以外的标准是推荐性标准。故选项C正确。参见考试用书2Z207011。
58 某地下车库工程施工中，挖掘机司机挖到明朝某位皇亲的墓，非但没有及时上报，而是将其重新掩埋，在晚上带人将古墓里的文物盗走，后经公安部门的努力，追回部分文物，但其他出土文物不知去向。对该挖掘机司机违法行为的处理不包括( )。
A.承担民事责任 B.停职检查并作价赔偿 C.追究刑事责任 D.接受治安管理处罚
参考答案：
参考解析：依据《文物保护法》的规定，对于盗窃、哄抢、私分或者非法侵占国有文物的，构成犯罪的，依法追究刑事责任;造成文物灭失、损毁的，依法承担民事责任;构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚。故选项B正确。参见考试用书2Z205034。
59 甲乙双方均愿就合同纠纷以仲裁方式解决，但始终未达成书面协议。后甲向仲裁委员会申请仲裁，此时仲裁委员会正确的处理方法是( )。
A.受理 B.驳回申请，令双方补充协议后再申请 C.交给人民法院处理 D.不予受理
参考答案：D
参考解析：仲裁委员会收到仲裁申请书之日起5日内经审查认为符合受理条件的，应当受理，并通知当事人;认为不符合受理条件的，应当书面通知当事人不予受理，并说明理由。当事人申请仲裁，应当符合的条件有：(1)有效的仲裁协议;(2)有具体的仲裁请求和事实、理由;(3)属于仲裁委员会的受理范围。故选项D正确。参见考试用书2Z208031。
60 下列选项中，不属于我国目前实行的强制性标准的是( )。
A.批准发布时已明确为强制性标准的
B.批准发布时虽未明确为强制性标准，但其编号中不带"/T"的
C.批准发布时虽未明确为强制性标准，但其编号中带"/T"的
D.批准时虽未明确为强制性标准，但其中有强制性条文(黑体字)，编号也不带"/T"的
参考答案：C
参考解析：在对工程建设强制性标准实施改革后，我国目前实行的强制性标准包含三部分：(1)批准发布时已明确为强制性标准的;(2)批准发布时虽未明确为强制性标准，但其编号中不带"/T"的，仍为强制性标准;(3)自2000年后批准发布的标准，批准时虽未明确为强制性标准，但其中有必须严格执行的强制性条文(黑体字)，编号也不带"/T"的，也应视为强制性标准。故选项C正确。参见考试用书2Z207012。
二、多项选择题(共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)
61 张某取得了建造师资格证书并进行注册，现以建造师名义从事的工作可以包括( )。
A.作为企业的技术负责人 B.担任建设工程施工的项目经理
C.从事其他施工活动的管理工作 D.企业行政主管
E.法律、建设法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务
参考答案：B,C,E
参考解析：《建造师执业资格制度暂行规定》中规定，建造师的执业范围包括：(1)担任建设工程项目施工的项目经理。(2)从事其他施工活动的管理工作。(3)法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务。故选项B、C、E正确。参见考试用书2Z202033。
62 关于施工现场从事危险作业人员的意外伤害保险，下列选项正确的是( )。
A.保险费由施工单位支付 B.意外伤害保险实行实名制 C.按工资总额计提保险费
D.是一种法定的商业保险 E.保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止
参考答案：A,D,E
参考解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。建筑意外伤害保险不同于工伤保险，工伤保险是社会保险的一种，实行实名制，并按工资总额计提保险费。建筑意外伤害保险则是一种法定的商业保险，通常是按照施工合同额或建筑面积计提保险费。故选项A、D、E正确。参见考试用书2Z206034。
63 注册建造师申请延续注册，应当提交的材料包括( )。
A.注册建造师延续注册申请表 B.原注册证书
C.资格证书、学历证书和身份证明复印件
D.申请人与聘用单位签订的聘用合同复印件或其他有效证明文件
E.申请人注册有效期内达到继续教育要求的证明材料
参考答案：A,B,D,E
参考解析：注册有效期满需继续执业的，应当在注册有效期届满30日前，按照规定申请延续注册。延续注册的，有效期为3年。申请延续注册的，应当提交下列材料：(1)注册建造师延续注册申请表;(2)原注册证书;(3)申请人与聘用单位签订的聘用劳动合同复印件或其他有效证明文件;(4)申请人注册有效期内达到继续教育要求的证明材料。而选项C为初始注册需提交的材料。故选项A、B、D、E正确。参见考试用书2Z202032。
64 申请建造师初始注册的人员应当具备的条件包括( )。
A.经考核认定或考试合格取得资格证书 B.受聘于一个相关单位
C.没有《注册建造师管理规定》规定的不予注册的情形
D.达到继续教育的要求 E.具备大专以上学历
参考答案：A,B,C,D
参考解析：按照《注册建造师管理规定》，申请初始注册时应当具备以下条件：(1)经考核认定或考试合格取得资格证书;(2)受聘于一个相关单位;(3)达到继续教育要求;(4)没有《注册建造师管理规定》中规定不予注册的情形。对学历没有明确要求，故选项A、B、C、D正确。参见考试用书2Z202032。
65 施工现场噪声污染防治违法行为应承担法律责任，下列属于该违法行为的是( )。
A.擅自拆除环境噪声污染防治设施，致使环境噪声排放超过规定标准
B.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，夜间进行产生噪声污染的建筑施工作业
C.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域区内，夜间进行抢险施工造成环境噪声污染
D.排放环境噪声的单位拒绝环境保护行政主管部门现场检查
E.机动车辆不按照规定使用声响装置的
参考答案：A,B,D,E
参考解析：《环境噪声污染防治法》规定，未经环境保护行政主管部门批准，擅自拆除或者闲置环境噪声污染防治设施，致使环境噪声排放超过规定标准的，由县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门责令改正，并处罚款;在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，夜间进行禁止进行的产生环境噪声污染的建筑施工作业的，由工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门责令改正，可以并处罚款，但抢修、抢险作业除外;排放环境噪声的单位违反规定，拒绝环境保护行政主管部门现场检查，根据不同情节，给予警告或者处以罚款;机动车辆不按照规定使用声响装置的，由当地公安机关根据不同情节给予警告或者处以罚款。故选项A、B、D、E正确。参见考试用书2Z205011、2Z205014。
66 关于注册机关可以撤销注册建造师注册的情形包括( )。
A.注册机关工作人员滥用职权作出注册许可的
B.超越法定权限作出注册许可的
C.违反法定程序作出准予注册许可的
D.采用弄虚作假手段取得继续教育证书的
E.向不符合条件的申请人颁发注册证书的
参考答案：A,B,C,E
参考解析：《注册建造师管理规定》中规定，有下列情形之一的，注册机关依据职权或者根据利害关系人的请求，可以撤销注册建造师的注册：(1)注册机关工作人员滥用职权、玩忽职守作出准予注册许可的;(2)超越法定职权作出准予注册许可的;(3)违反法定程序作出准予注册许可的;(4)对不符合法定条件的申请人颁发注册证书和执业印章的;(5)依法可以撤销注册的其他情形。申请人以欺骗、贿赂等不正当手段获准注册的，应当予以撤销。故选项A、B、C、E正确。参见考试用书2Z202034。
67 建筑工程施工合同纠纷，合同当事人可以在书面合同中协议选择管辖法院。协议选择的法院所在地可以是( )。
A.施工行为地 B.合同纠纷发生地 C.合同签订地 D.发包人住所地 E.承包人住所地
参考答案：A,C,D,E
参考解析：根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定，建设工程施工合同纠纷不适用专属管辖，而应当按照《民事诉讼法》第23条的规定，适用合同纠纷的地域管辖原则，即由被告住所地或合同履行地人民法院管辖。发包人和承包人也可根据《民事诉讼法》的规定，在发包人住所地、承包人住所地、合同签订地、施工行为地(工程所在地)的范围内，通过协议确定管辖法院。故选项A、C、D、E正确。参见考试用书2Z208021。
68 某总承包单位将其承揽的工程依法分包给专业承包单位，在施工过程中专业承包单位违反总承包单位的安全管理指令，导致重大生产安全事故。下列表述正确的是( )。
A.总承包单位对施工现场的安全生产负总责
B.专业承包单位应服从总承包单位的安全生产管理
C.总承包单位与专业承包单位对全部工程生产安全事故承担连带责任
D.专业承包单位对该重大生产安全事故承担主要责任
E.分包合同中应明确双方在安全生产方面的权利与义务
参考答案：A,B,D,E
参考解析：《建筑法》及《建设工程安全生产管理条例》规定，建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。故选项A、B、D、E正确。参见考试用书2Z206023。
69 关于证据保全，下列说法正确的是( )。
A.当事人可以在诉讼过程中向人民法院申请保全证据
B.人民法院接受证据保全申请后，必须在48小时内作出裁定
C.当事人申请证据保全，不必提供担保
D.申请人在人民法院采取保全措施后15日内未提起诉讼或申请仲裁，人民法院应当解除保全
E.人民法院进行证据保全，可以要求当事人或者诉讼代理人到场
参考答案：A,B,E
参考解析：根据《民事诉讼法》的规定，在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，当事人可以在诉讼过程中向人民法院申请保全证据。利害关系人可以在提起诉讼或者申请仲裁前，向证据所在地、被申请人住所地或者对案件有管辖权的人民法院申请保全证据。当事人申请诉讼证据保全的，人民法院采取保全措施，可以责令申请人提供担保，申请人不提供担保的，裁定驳回申请。人民法院接受申请后，对情况紧急的，必须在48小时内作出裁定。利害关系人申请诉前证据保全，人民法院接受申请后，必须在48小时内作出裁定。申请人在人民法院采取保全措施后30日内不依法提起诉讼或者申请仲裁的，人民法院应当解除保全。人民法院进行证据保全，可以要求当事人或者诉讼代理人到场。故选项A、B、E正确。参见考试用书2Z208023。
70 某建筑公司承建一项工程，作为施工单位，按规定可以自愿投保的险种包括( )。
A.机动车辆险 B.建筑工程一切险 C.建筑职工工伤保险 D.安装工程一切险 E.机器损坏险
参考答案：A,B,D,E
参考解析：根据我国《建筑法》和《工伤保险条例》的规定，施工单位应当为职工购买工伤保险，此保险属于强制保险。故选项A、B、D、E正确。参见考试用书2Z201082。
71 取得建筑业企业资质的企业，申请资质升级或资质增项，在申请之日起前1年内有下列情形之一的，资质许可机关不予批准企业的资质升级申请和增项申请。这些情形包括( )。
A.超越本企业资质等级或以其他企业名义承揽工程的
B.将承包的工程转包或违法分包的 C.未取得施工许可证擅自施工的
D.发生过较大生产安全事故 E.企业发生合并、分立、改制的
参考答案：A,B,C,D
参考解析：取得建筑业企业资质的企业，申请资质升级、资质增项，在申请之日起前1年内有下列情形之一的，资质许可机关不予批准企业的资质升级申请和增项申请：(1)超越本企业资质等级或以其他企业的名义承揽工程，或允许其他企业或个人以本企业的名义承揽工程的;(2)与建设单位或企业之间相互串通投标，或以行贿等不正当手段谋取中标的;(3)未取得施工许可证擅自施工的;(4)将承包的工程转包或违法分包的;(5)违反国家工程建设强制性标准的;(6)发生过较大生产安全事故或者发生过两起以上一般生产安全事故的;(7)恶意拖欠分包企业工程款或者农民工工资的;(8)隐瞒或谎报、拖延报告_7-程质量安全事故或破坏事故现场、阻碍对事故调查的;(9)按照国家法律、法规和标准规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未取得证书上岗，情节严重的;(10)未依法履行工程质量保修义务或拖延履行保修义务，造成严重后果的;(11)涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让建筑业企业资质证书;(12)其他违反法律、法规的行为。故选项A、B、C、D正确。参见考试用书2Z202021。
72 关于融资租赁合同的法律特征，下列选项正确的是( )。
A.其法律效力是买卖合同和租赁合同的叠加
B.出租人身份的二重性
C.融资租赁合同可以是要式合同
D.承租人享有买受人的权利但不承担买受人的义务
E.出租人不负担租赁物的维修与瑕疵担保义务
参考答案：B,D,E
参考解析：融资租赁合同通常涉及三方主体。其法律效率不是买卖和租赁两个合同效力的简单叠加，故选项A错误;在一定条件下出租人也可以是买受人，具有二重性;《合同法》规定融资租赁合同应当采用书面形式，故选项C错误;在融资租赁合同中，承租人享有买受人的权利但不承担买受人的义务;对租赁物进行维修和瑕疵担保承担义务的是出卖人。故选项B、D、E正确。参见考试用书2Z204035。
73 建设单位申请领取施工许可证应具备的法定条件，包括( )。
A.已经办理该建筑工程用地批准手续 B.需要拆迁的，已取得房屋拆迁许可证
C.已经确定建筑施工企业 D.有满足施工需要的施工图纸 E.建设资金已经落实
参考答案：A,C,D,E
参考解析：《建筑法》规定，申请领取施工许可证，应当具备下列条件：(1)已经办理该建筑工程用地批准手续;(2)在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证;(3)需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求;(4)已经确定建筑施工企业;(5)有满足施工需要的施工图纸及技术资料;(6)有保证工程质量和安全的具体措施;(7)建设资金已经落实;(8)法律、行政法规规定的其他条件。故选项A、C、D、E正确。参见考试用书2Z202012。
74 施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于( )。
A.施工安全防护用具及设施的采购 B.施工安全防护用具及设施的更新
C.安全生产无事故奖励 D.安全生产条件的改善 E.职工福利
参考答案：A,B,D
参考解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。故选项A、B、D正确。参见考试用书2Z206032。
75 关于投标保证金，下列说法正确的是( )。
A.投标保证金不得超过招标项目估算价的2%
B.投标保证金有效期应当与投标有效期一致
C.实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出
D.投标人撤回已提交的投标文件，招标人已收取投标保证金的，应当自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还
E.招标人终止招标，已经收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的投标保证金及银行同期存款利息
参考答案：A,B,D,E
参考解析：《招标投标法实施条例》规定，招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%;投标保证金有效期应当与投标有效期一致;实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第二阶段提出;招标人终止招标，已经收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的投标保证金及银行同期存款利息;投标人撤回已提交的投标文件，招标人已收取投标保证金的，应当自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还。选项C错误，投标保证金应当在第二阶段提出。故选项A、B、D、E正确。参见考试用书2Z203013。
76 关于劳动合同的变更，下列表述正确的是( )。
A.用人单位与劳动者协商一致，可变更劳动合同的内容
B.变更劳动合同只能在合同订立并履行之后进行
C.变更后的劳动合同文本由建筑公司和劳动者各执一份
D.变更劳动合同，应采用书面形式
E.建筑公司可以单方变更劳动合同，变更后劳动合同有效
参考答案：A,C,D
参考解析：根据《劳动合同法》的规定，用人单位与劳动者协商一致，可以变更劳动合同约定的内容。变更劳动合同，应当采用书面形式。变更后的劳动合同文本由用人单位和劳动者各执一份。变更劳动合同时应当注意：(1)必须在劳动合同依法订立之后，在合同没有履行或者尚未履行完毕之前的有效时间内进行;(2)必须坚持平等自愿、协商一致的原则，即须经用人单位和劳动者双方当事人的同意;(3)不得违反法律法规的强制性规定;(4)劳动合同的变更须采用书面形式。故选项A、C、D正确。参见考试用书2Z204022。
77 关于工程合理使用年限，下列说法正确的是( )。
A.工程的地基基础能保证在正常情况下安全使用的年限
B.主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限
C.与《建筑法》中的"建筑物合理寿命年限"概念一致
D.与《合同法》中的"工程合理使用期限"概念一致
E.等同于工程的保修年限
参考答案：A,B,C,D
参考解析：工程合理使用年限是指从工程竣工验收合格之日起，工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限。它与《建筑法》中的"建筑物合理寿命年限"、《合同法》中的"工程合理使用期限"等在概念上是一致的。故选项A、B、C、D正确。参见考试用书2Z207032。
78 施工作业人员应享有的安全生产权利包括( )。
A.施工安全生产的知情权 B.施工安全生产的建议权
C.拒绝违章指挥权 D.拒绝高空作业权 E.意外伤害保险赔偿权
参考答案：A,B,C,E
参考解析：按照《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律、行政法规的规定，施工作业人员享有如下的安全生产权利：施工安全生产的知情权和建议权;施工安全防护用品的获得权;批评、检举、控告权及拒绝违章指挥权;紧急避险权;获得工伤保险和意外伤害保险赔偿的权利;请求民事赔偿权。故选项A、B、C、E正确。参见考试用书2Z206024。
79 在建设工程领域，行政机关易引发行政纠纷的具体行政行为包括( )。
A.行政许可 B.行政处罚 C.行政裁决 D.行政命令 E.行政强制
参考答案：A,B,C,E
参考解析：在建设工程领域，行政机关易引发行政纠纷的具体行政行为主要有如下几种：(1)行政许可，如施工许可、专业人员执业资格注册、企业资质等级核准、安全生产许可等;(2)行政处罚，如警告、罚款、没收违法所得、取消投标资格、责令停止施工、责令停业整顿、降低资质等级、吊销资质证书等;(3)行政奖励，如表彰建设系统先进集体、劳动.模范和先进工作者等;(4)行政裁决，如对特定的侵权纠纷、损害赔偿纠纷、权属纠纷、国有资产产权纠纷以及劳动工资、经济补偿纠纷等的裁决。选项D不在上述之列，故答案为选项A、B、C、E。参见考试用书2Z208011。
80 从事某些工程建设的施工单位，应当向负责监督管理扬尘污染防治的主管部门备案，这些工程包括( )。
A.房屋建筑 B.市政基础设施建设 C.建筑物拆除 D.河道整治
E.铁路建设
参考答案：A,B,C,D
参考解析：《大气污染防治法》规定，地方各级人民政府应当加强对建设施工和运输的管理，保持道路清洁，控制料堆和渣土堆放，扩大绿地、水面、湿地和地面铺装面积，防治扬尘污染。从事房屋建筑、市政基础设施建设、河道整治以及建筑物拆除等施工单位，应当向负责监督管理扬尘污染防治的主管部门备案。故选项A、B、C、D正确。参见考试用书2Z205012。
施工管理 
