单项选择题(共60题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意)
1 施工单位对所使用的起重机械，应向特种设备检验检测机构提出定期检验要求，时间是在安全检验合格有效期届满前( )。
A.5天
B.10天
C.15天
D.1个月
参考答案：D
参考解析：
施工起重机械，是《特种设备安全监察条例》所规定的特种设备，使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。故选项D正确。参见考试用书2Z206032。
2 某建设工程属于国务院公安部门规定的大型的人员密集场所。该工程竣工后，建设单位应当( )。
A.向公安机关消防机构申请消防验收
B.在验收后报公安机关消防机构备案
C.向公安机关消防机构申请消防认可文件
D.提请公安机关消防机构进行消防抽查
参考答案：A
参考解析：
根据《消防法》规定，按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程竣工，依照下列规定进行消防验收、备案：(1)国务院公安部门规定的大型的人员密集场所和其他特殊建设工程，建设单位应当向公安机关消防机构申请消防验收;(2)其他建设工程，建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案，公安机关消防机构应当进行抽查。故选项A正确。参见考试用书2Z207043。
3 关于加强建筑垃圾的回收再利用，下列说法错误的是( )。
A.力争建筑垃圾的再利用和回收率达到30%
B.建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率大于40%
C.对于碎石类、土石方类建筑垃圾，力争再利用率大于60%
D.对于碎石类、土石方类建筑垃圾，可采用地基填埋、铺路等方式提高再利用率
参考答案：C
参考解析：
加强建筑垃圾的回收再利用。力争建筑垃圾的再利用和回收率达到30%，建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率大于40%。对于碎石类、土石方类建筑垃圾，可采用地基填埋、铺路等方式提高再利用率，力争再利用率大于50%。故选项C正确。参见考试用书2Z205013。
4 《招标投标法》对开标进行了规定，下列说法错误的是( )
A.开标由招标代理机构主持.邀请所有投标人参加
B.开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况
C.招标文件密封情况经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格投标文件的其他主要内容
D.招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当当众予以拆封、宣读
参考答案：A
参考解析：
《招标投标法》规定，开标由招标人主持，邀请所有投标人参加。开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证;经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当当众予以拆封、宣读。故应选A。参见考试用书2Z203012。
5 张某与某施工单位签订了一份3年期劳动合同，合同中约定的生效时间为2014年3月10日。为了考查张某是否具备相应的工作能力，合同约定了试用期，则试用期最长截至( )。
A.2014年4月10日
B.2014年6月10日
C.2014年9月10日
D.2015年3月10日
参考答案：C
参考解析：
劳动合同可以约定试用期，劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月;劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月;3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。故选项C正确。参见考试用书2Z204021。
6 某建设单位不按合同约定，要求施工单位压缩工期。为此，该建设单位应承担的法律责任是：限期改正。并处一定额度的罚款。该罚款额度是( )。
A.10万元以下
B.10万元以上20万元以下
C.50万元以上
D.20万元以上50万元以下
参考答案：D
参考解析：
《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位要求施工单位压缩合同约定的工期，责令限期改正，处20万元以上50万元以下的罚款。故选项D正确。参见考试用书2Z206051。
7 某材料供应商不按材料采购合同的约定交付材料，材料供应商应承担( )。
A.侵权责任
B.违约责任
C.刑事责任
D.行政责任
参考答案：B
参考解析：
侵权责任是指行为人因过错侵害他人财产、人身而依法应当承担的责任;违约责任是指合同当事人违反法律规定或合同约定的义务而应承担的责任;刑事责任是指犯罪主体因违反刑法，实施了犯罪行为所应承担的法律责任;行政责任是指违反有关行政管理的法律法规规定，但尚未构成犯罪的行为。故选项B正确。参见考试用书2Z201092。
8 某招标项目，投标有效期为2014年5月15日，招标人在确定中标人以后，于2014年5月3日只向中标人寄出中标通知书。但是招标人后来想更换中标人，在2014年5月10日又寄出招标人改变中标结果的通知。则下列说法正确的是( )。
A.招标人有权改变中标结果，并不需要为此承担任何法律责任
B.中标通知书只需要寄给中标人
C.招标人应当为擅自改变中标结果依法承担法律责任
D.招标人由于在投标有效期前发出通知，因此不需要承担任何责任
参考答案：C
参考解析：
中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。故选项C正确。参见考试用书2Z203015。
9 施工企业资质的法定条件中，对已完成的工程业绩进行了规定。其中包括近5年承包过的房屋建筑工程单体建筑面积，对于二级企业的要求大于( )m2。
A.50000
B.30000
C.10000
D.5000
参考答案：C
参考解析：
有符合规定的已完成工程业绩，是衡量建筑工程施工总承包企业其实际能力和水平的一项重要标准。按照《建筑业企业资质等级标准》、《施工总承包企业特级资质标准》的规定：二级企业近5年承担过下列6项中的4项以上工程的施工总承包或主体工程承包工程质量合格：(1)12层以上的房屋建筑工程; (2)高度50米以上的构筑物或建筑物;(3)单体建筑面积1万平方米以上的房屋建筑工程;(4)单跨跨度21米以上的房屋建筑工程：(5)建筑面积5万平方米以上的住宅小区或建筑群体;(6)单项建安合同额3000万元以上的房屋建筑工程。故选项C正确。参见考试用书2Z202021。
10 关于工程勘察，下面的说法错误的是( )。
A.工程勘察是工程建设的先行官
B.工程勘察成果是建设工程项目设计的依据
C.工程勘察成果是编制投标文件的依据
D.工程勘察成果是保证施工安全的重要前提条件
参考答案：C
参考解析：
工程勘察是工程建设的先行官。工程勘察成果是建设工程项目规划、选址、设计的重要依据，也是保证施工安全的重要因素和前提条件。故选项C正确。参见考试用书2Z206052。
11 某施工企业的建筑工地发生安全事故，王某在事故中受伤，该企业向统筹地区社会保险行政部门提出王某的工伤认定申请，申请的时间期限不应超过自事故伤害发生之日起( )。
A.7日
B.15日
C.30日
D.60日
参考答案：C
参考解析：
职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病，通常所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30内，向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。故选项c正确。参见考试用书2Z206034。
12 某施工单位制定了施工生产安全事故应急救援预案，按规定该应急预案应定期修订，并将修订情况记录并归档。定期修订的期限至少是( )。
A.半年
B.1年
C.2年
D.3年
参考答案：D
参考解析：
《生产安全事故应急预案管理办法》规定，生产经营单位制定的应急预案应当至少每三年修订一次，预案修订情况应有记录并归档。故选项D正确。参见考试用书2Z206042。
13 某建筑设计公司张某接受公司指派的任务，为该公司承揽设计的某住宅楼绘制了工程设计图。关于该工程设计图著作权，下列表述正确的是( )。
A.张某享有工程设计图的署名权，该公司享有著作权的其他权利
B.张某享有工程设计图的发表权、署名权、修改权和保护作品完整权，该公司享有著作权的其他权利
C.张某享有工程设计图的所有权利，但该公司在其业务范围内可以优先使用
D.该公司有工程设计图著作权的所有权利，但应当给予张某相应的奖励
参考答案：A
参考解析：
根据《著作权法》第16条第2款的规定，是指主要利用法人或者其他组织的物质技术条件制作，并由法人或者其他组织承担责任的X-程设计图、产品设计图、地图、计算机软件等职务作品，或法律、行政法规规定或合同约定著作权由法人或者其他组织享有的职务作品。对于此类职务作品，作者享有署名权，著作权的其他权利由法人或者其他组织享有。故选项A正确。参见考试用书2Z201062。
14 某路桥工程建成后的使用过程中可能会对周围环境产生噪声污染，建设单位依法规定防治措施的时间是( )。
A.立项准备时
B.建设前期
C.建成后
D.投入使用后
参考答案：B
参考解析：
城市道桥、铁路(包括轻轨)、工业厂房等建设项目，在建成后的使用过程中可能会对周围环境产生噪声污染。因此，建设单位在建设前期就须依法规定防治措施，并同步建设环境噪声污染防治设施。故选项B正确。参见考试用书2Z205011。
15 王某伙同其家人骗取工伤保险费，查出后被责令退还，并处罚款( )。
A.骗取金额1倍以上2倍以下
B.工伤保险费1倍以上2倍以下
C.骗取金额2倍以上5倍以下
D.工伤保险费2倍以上5倍以下
参考答案：C
参考解析：
《工伤保险条例》规定，用人单位、工伤职5--或者其近亲属骗取工伤保险待遇，医疗机构、辅助器具配置机构骗取工伤保险基金支出的，由社会保险行政部门责令退还，处骗取金额2倍以上5倍以下的罚款;情节严重，构成犯罪的，依法追究刑事责任。故选项C 正确。参见考试用书2Z206035。
16 关于文物保护单位保护范围和建设控制地带施工的规定，下列说法错误的是( )。
A.承担文物保护单位的修缮、迁移、重建工程的单位应当具有相应的资质证书
B.在历史文化街区可以新建、扩建必要的基础设施和公共服务设施
C.在历史文化街区可以自行拆除历史建筑以外的建筑物
D.任何单位或者个人不得损坏或者擅自迁移、拆除历史建筑
参考答案：C
参考解析：
《文物保护法》和相关的法规条例规定，在文物保护单位保护范围和建设控制地带施工的规定，要求承担文物保护单位的修缮、迁移、重建工程的单位应当具有相应的资质证书;在历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内，不得进行新建、扩建活动。但是，新建、扩建必要的基础设施和公共服务设施除外;任何单位或者个人不得损坏或者擅自迁移、拆除历史建筑。故选项C正确。参见考试用书2Z205032。
17 某建筑施工企业的安全生产许可证遗失，其正确做法是( )。
A.向原发证机关声明作废并申请补办
B.在公众媒体上声明作废，并申请补办
C.向原发证机关通报原件作废，补交罚款后补办
D.向原发证机关报告，并在媒体上声明作废后，申请补办
参考答案：D
参考解析：
建筑施工企业遗失安全生产许可证，应当立即向原安全生产许可证颁发管理机关报告，并在公众媒体上声明作废后，方可申请补办。故选项D正确。参见考试用书2Z206012。
18 建筑工程公司采购员王某受托采购一批建筑材料并负责运到施工工地。在运输途中遇发洪水，造成了时间延误和部分材料损毁。在这种情况下王某( )。
A.承担材料毁损的责任
B.承担时间延误的责任
C.承担全部责任
D.不承担损害赔偿责任
参考答案：D
参考解析：
《合同法》规定，承运人对运输过程中货物的毁损、灭失承担损害赔偿责任。但承运人证明货物的毁损、灭失是因不可抗力、货物本身的自然性质或者合理损耗以及托运人、收货人的过错造成的，不承担损害赔偿责任。故选项D正确。参见考试用书2Z204036。
19 建设工程发生质量事故，有关单位应当在规定的时限内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。规定的时限为( )小时。
A.6
B.12
C.24
D.48
参考答案：C
参考解析：
《建设工程质量管理条例》规定，建设工程发生质量事故，有关单位应当在24小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。故选项C正确。参见考试用书2Z207034。
20 某施工企业与甲砖厂签订了透水砖的采购合同。数量10万块，总价款5万元。后来，甲砖厂因故将3万元的债权转让给乙砖厂，并通知了施工企业。该施工企业对甲砖厂3万元债权的抗辩权主张对象应是( )。
A.甲砖厂
B.乙砖厂
C.甲或乙均可
D.甲或乙均不可
参考答案：B
参考解析：
据《合同法》中关于债权转让效力的规定，由于债权已经转让.3万元的债权已经由乙代替，所以，债务人的抗辩权就不能再向原债权人甲行使了.而要向新的债权人乙行使。故选项B正确。参见考试用书2Z204015。
21 某施工单位承包了一项超过一定规模且危险性较大的分部分项工程，该分部分项工程施工前编制了专项方案，并组织专家对专项方案进行论证，该组织者应该是( )。
A.
建设单位
B.
设计单位
C.
施工单位
D.
监理单位
参考答案：C
参考解析：
住房和城乡建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定，施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案;对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程(可查阅《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的附件1、附件2)，施工单位应当组织专家对专项方案进行论证。故选项C 正确。参见考试用书2Z206031。
22 某施工单位拖欠农民工工资5万元，被30位农民工告上法庭，审判结果农民工胜诉，施工单位不服而上诉。其上诉期限为( )。
A.
7天
B.
10天
C.
15天
D.
30天
参考答案：C
参考解析：
按照《民事诉讼法》的规定，当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起15日内向上一级人民法院提起上诉。故选项C正确。参见考试用书2Z208024。
23 土方作业阶段，采取洒水、覆盖等措施，使作业区扬尘不扩散到场区外，目测扬尘高度应小于( )m。
A.
0.5
B.
1.0
C.
1.2
D.
1.5
参考答案：D
参考解析：
对于施工现场的大气污染防治，重点是防治扬尘污染。原建设部颁布的《绿色施工导则》中规定：土方作业阶段，采取洒水、覆盖等措施，达到作业区目测扬尘高度小于1.5米，不扩散到场区外。故选项D正确。参见考试用书2Z205012。
24 施工企业的注册资本必须能够适应从事施工活动的需要，不得低于最低限额。房屋建筑工程施工总承包一级企业的注册资本和净资产限额分别为( )。
A.
注册资本金3亿元以上，净资产3.6亿元以上
B.
注册资本金5000万元以上，净资产6000万元以上
C.
注册资本金2000万元以上，净资产2500万元以上
D.
注册资本金600万元以上，净资产700万元以上
参考答案：B
参考解析：
房屋建筑工程施工总承包企业的注册资本，按照《建筑业企业资质等级标准》、《施工总承包企业特级资质标准》的规定：特级企业的注册资本金3亿元以上，企业净资产3.6亿元以上;一级企业注册资本金5000万元以上，企业净资产6000万元以上;二级企业注册资本金2000万元以上，企业净资产 2500万元以上;三级企业注册资本金600万元以上，企业净资产700万元以上。故选项B正确。参见考试用书2Z202021。
25 王某取得建造师资格证书后，因故未能在3年内申请注册，3年后受聘于某相关单位并申请初始注册，此时王某须( )。
A.
重新取得资格证书
B.
提供符合本专业继续教育要求的证明
C.
提供新的业绩证明
D.
符合延续注册的条件
参考答案：B
参考解析：
根据《注册建造师管理规定》，初始注册者，可自资格证书签发之日起3年内提出申请。逾期未申请者，须符合本专业继续教育的要求后方可申请初始注册。故选项B正确。参见考试用书2Z202032。
26 注册机关履行监督检查职责时，下列做法正确的是( )。
A.
注册建造师执业违法，被工程所在县政府建设主管部门撤销了注册证书
B.
注册建造师异地执业违法，被当地省政府主管部门撤销了注册证书
C.
要求注册建造师公布个人信息
D.
要求被检查人员所在聘用单位提供有关人员签署的文件及相关业务文档
参考答案：D
参考解析：
关于撤销注册建造师注册证书的规定，A、B选项均超出了权限，只有原注册审批机构有权作出撤销的决定，县级政府及异地政府监管部门只能提出处理意见而不是决定。此外，注册机关监管时不能要求当事人公布个人信息，只能要求其出示与执业有关的信息，是否公布，还要看涉密和个人隐私等问题。故选项D正确。参见考试用书2Z202034。
27 对于无资质承揽工程,下列表述正确的是( )。
A.
无资质承包主体签订的专业分包合同或劳务分包合同都是无效合同
B.
当无资质的“实际施工人”的利益受到损害时，不能向合同相对方主张权利
C.
当无资质的“实际施工人”以合同相对方为被告起诉时，法院不予受理
D.
无资质的“实际施工人”不能以发包人为被告主张权利
参考答案：A
参考解析：
《建筑法》规定，承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。无资质承包主体签订的专业分包合同或者劳务分包合同都是无效合同。但是，当作为无资质的“实际施工人”的利益受到侵害时，其可以向合同相对方(即转包方或违法分包方)主张权利，甚至可以向建设工程项目的发包方主张权利。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件施工法律问题的解释》第26条规定：“实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人，发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任”。这样规定是在依法查处违法承揽工程的同时，也要使实际施工人的合法权益得到保障。故选项A正确。参见考试用书 2Z202022。
28 由于工作的调动，注册建造师王某与聘用单位解除了劳动关系，则注册证书应当( )。
A.
被吊销
B.
被撤销
C.
延续有效
D.
注销或变更
参考答案：D
参考解析：
聘用企业与注册建造师解除劳动关系的，应当及时申请办理注销注册或变更注册。聘用企业与注册建造师解除劳动合同关系后无故不办理注销注册或变更注册的，注册建造师可向省级建设主管部门申请注销注册证书和执业印章。撤销注册是对申请人以欺骗、贿赂等不正当手段获准注册所做的处分;吊销注册证书是对当事人违规执业所做的处分;此种情形下注册证书不可能延续有效。故选项D正确。参见考试用书2Z202032。
29 施工企业不服建设行政主管部门对其作出的责令停产整顿的决定，欲提起行政复议。该行政复议申请应从企业知道该具体行政行为之日起的一定期限内提出。该期限的天数是( )。
A.
15
B.
30
C.
45
D.
60
参考答案：D
参考解析：
根据《行政复议法》的规定.公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请;但法律规定的申请期限超过60日的除外。因不可抗力或者其他正当理由耽误法定申请期限的，申请期限自障碍消除之日起继续计算。故选项D正确。参见考试用书2Z208052。
30 施工企业与某公司订立合同租赁该公司库房存放产品，该企业对库房享有的权利属于( )。
A.
处分权
B.
占有权
C.
用益物权
D.
担保物权
参考答案：C
参考解析：
权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收益的权利是用益物权。用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权等。故选项C正确。参见考试用书2Z201041。
31 甲公司和乙公司的合同纠纷案件经仲裁委员会作出裁决后，被当事人向仲裁委员会所在地的中级人民法院提出证据，申请法院裁定不予执行。下列证据证明裁决的情形法院应不予考虑的是( )。
A.
仲裁协议是发生纠纷后签订的
B.
裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的
C.
仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序
D.
裁决所根据的证据是伪造的
参考答案：A
参考解析：
根据《仲裁法》、《民事诉讼法》的规定，被申请人提出证据证明裁决有下列情形之一的，经人民法院组成合议庭审查核实，裁定不予执行：(1)当事人在合同中没有仲裁条款或者事后没有达成书面仲裁协议的;(2)裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁机构无权仲裁的;(3)仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的;(4)裁决所根据的证据是伪造的;(5)对方当事人向仲裁机构隐瞒了足以影响公正裁决的证据的;(6)仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿、徇私舞弊、枉法裁决行为的。故选项A正确。参见考试用书2Z208033。
32 关于仲裁协议的效力，下列说法错误的是( )。
A.
仲裁协议合法有效，即对当事人产生法律约束力
B.
有效的仲裁协议排除了人民法院对仲裁协议约定的争议事项的司法管辖权
C.
仲裁协议是仲裁委员会受理仲裁案件的前提，是仲裁庭审理和裁决案件的依据
D.
仲裁协议是争议合同的附属协议，合同无效则仲裁协议无效
参考答案：D
参考解析：
关于仲裁协议的效力，包括4各方面：(1)对当事人的法律效力。仲裁协议合法有效，即对当事人产生法律约束力;(2)对法院的约束力。有效的仲裁协议排除了人民法院对仲裁协议约定的争议事项的司法管辖权：(3)对仲裁机构的法律效力。仲裁协议是仲裁委员会受理仲裁案件的前提，是仲裁庭审理和裁决案件的依据;(4)仲裁协议的独立性。仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，以及合同成立后未生效、被撤消等，均不影响仲裁协议的效力。选项A、B、C符合上述规定，而选项D违反了仲裁协议的独立性。故选项D正确。参见考试用书2Z208031。
33 建设工程纠纷案件审理中，承包商为证明业主方违约而出示的施工承包合同属于( )。
A.
书证
B.
物证
C.
证人证言
D.
鉴定意见
参考答案：A
参考解析：
根据新修订的《民事诉讼法》，证据包括：当事人的陈述、书证、物证、视听资料、电子数据、证人证言、鉴定意见、勘验笔录。证据必须查证属实，才能作为认定事实的根据。其中，书证是指以文字、符号所记录或表示的，以证明待证事实的文书，如合同、书信、文件、票据等。故选项A正确。参见考试用书 2Z208023。
34 国家鼓励在新建建筑和既有建筑节能改造中使用节能设备，安装和使用( )。
A.
节能环保系统
B.
照明采暖制冷系统
C.
节水节电系统
D.
可再生能源利用系统
参考答案：D
参考解析：
国家鼓励在新建建筑和既有建筑节能改造中使用新型墙体材料等节能建筑材料和节能设备，安装和使用太阳能等可再生能源利用系统。故选项D正确。参见考试用书2Z205021。
35 《招标投标法》规定，招标代理机构违反规定，泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的应处以罚款，其额度为( )。
A.
5万元以上10万元以下
B.
5万元以上15万元以下
C.
5万元以上20万元以下
D.
5万元以上25万元以下
参考答案：D
参考解析：
《招标投标法》规定。招标代理机构违反规定，泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的，或者与招标人、投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的，处5万元以上25万元以下的罚款，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款;有违法所得的，并处没收违法所得;情节严重的，暂停直至取消招标代理资格;构成犯罪的，依法追究刑事责任。故选项D正确。参见考试用书2Z203016。
36 张某在现场拉伸钢筋时不慎将左手无名指压断，在张某居住地相关调解人员的调解下，张某与雇主达成协议约定：“雇主一次性向张某支付5000元作为补偿，张某放弃诉讼的权利”，此后，张某与雇主又共同向当地人民法院申请司法确认该调解协议。这种调解形式属于( )。
A.
行政调解
B.
法院调解
C.
人民调解
D.
仲裁调解
参考答案：C
参考解析：
根据调解人的不同.我国调解的形式主要有人民调解、行政调解、仲裁调解、法院调解和专业机构调解等。人民调解是指人民调解委员会通过说服、疏导等方式，促使当事人在平等协商基础上自愿达成调解协议.解决民间纠纷的活动。从本案的调节过程看.属于人民调解。故选项C正确。参见考试用书 2Z208041。
37 某施工企业投标中标一住宅小区工程的施工任务，并与招标人订立了书面合同，合同总额2000万元。由于工期紧，将其中部分工程的施工任务转给了其他施工企业，并从中获利。对此，该施工企业将面临的法律后果不包括( )。
A.
被处以10万元以上20万元以下的罚款
B.
按规定被没收非法所得
C.
被责令停业整顿甚至被吊销营业执照
D.
企业法人被刑事处罚
参考答案：D
参考解析：
《招标投标法》规定，中标人将中标项目转让给他人的，将中标项目肢解后分别转让给他人的，违反本法规定将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人的，或者分包人再次分包的，转让、分包无效，处转让、分包项目金额5‰以上10‰以下的罚款;有违法所得的，并处没收违法所得;可以责令停业整顿;情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照。故选项D正确。参见考试用书2Z203016。
38 某房地产公司与某银行签订了《借款合同》，合同中约定房地产公司要定期向银行提供信用信息报告及相关财务会计报表等资料。在合同履行过程中，房地产公司未按合同中的约定提供相应资料并改变了部分借款用途。此时银行可以对房地产公司( )。
A.
要求返还利息
B.
提前收回借款
C.
签订附加合同
D.
继续发放借款
参考答案：B
参考解析：
在借款合同履行过程中，房地产公司应按照合同约定向银行定期提供有关财务会计报表等资料。房地产公司未按照约定的借款用途使用借款的，银行可停止发放借款、提前收回或者解除合同。故选项B正确。参见考试用书2Z204033。
39 某单位未经城乡规划主管部门会同同级文物主管部门批准，对历史建筑进行外部修缮，并添加了一些设施，限期内无法恢复原状，造成严重后果。为此，对该单位应处的罚款额为( )。
A.
5万元以下
B.
5万元以上10万元以下
C.
10万元以上15万元以下
D.
15万元以上
参考答案：B
参考解析：
《历史文化名城名镇名村保护条例》规定，未经城乡规划主管部门会同同级文物主管部门批准，有下列行为之一的，由城市、县人民政府城乡规划主管部门责令停止违法行为、限期恢复原状或者采取其他补救措施;有违法所得的，没收违法所得;逾期不恢复原状或者不采取其他补救措施的，城乡规划主管部门可以指定有能力的单位代为恢复原状或者采取其他补救措施，所需费用由违法者承担;造成严重后果的，对单位并处5万元以上10万元以下的罚款。(1)改变园林绿地、河湖水系等自然状态的;……(4)对历史建筑进行外部修缮装饰、添加设施以及改变历史建筑的结构或者使用性质的;(5)其他影响传统格局、历史风貌或者历史建筑的。故选项B正确。参见考试用书2Z205034。
40 《招标投标法》规定，评标由招标人依法组建的评标委员会负责。关于评标委员会的组成，下列说法错误的是( )。
A.
评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成
B.
评标委员会人数为5人以上的单数，其中技术经济等方面的专家不少于二分之一
C.
与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会
D.
评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密
参考答案：B
参考解析：
《招标投标法》规定，评标由招标人依法组建的评标委员会负责。依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会;已经进入的应当更换。评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。故选项B正确。参见考试用书2Z203012。
41 关于对潜在投标人进行资格审查的规定，下列表述错误的是( )。
A.
应当发布资格预审公告、编制资格预审文件
B.
资格预审结束后，招标人应当及时向资格预审申请人发出资格预审结果通知书
C.
未通过资格预审的申请人可以再次提出资格预审申请
D.
通过资格预审的申请人少于3个的，应当重新招标
参考答案：C
参考解析：
《招标投标法实施条例》规定，招标人采用资格预审办法对潜在投标人进行资格审查的，应当发布资格预审公告、编制资格预审文件。资格预审应当按照资格预审文件载明的标准和方法进行。资格预审结束后，招标人应当及时向资格预审申请人发出资格预审结果通知书。未通过资格预审的申请人不具有投标资格。通过资格预审的申请人少于3个的，应当重新招标。故答案为选项C。参见考试用书2Z203012。
42 某房地产开发商为了运输电梯与某运输公司签订了货运合同。在合同履行过程中，房地产开发商的权利不包括( )。
A.
特殊情况下对货物的留置权和拒运权
B.
任意变更解除权
C.
有条件拒绝支付运费权
D.
变更到达地点权
参考答案：A
参考解析：
该题要求考生掌握货运合同中托运人与承运****利的不同。托运人的主要权利是有条件的拒绝支付运费权、任意变更解除权、变更到达地点的权力等。而选项A和选项C是承运人的权力。故选项A正确。参见考试用书2Z204036。
43 建设工程因故中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当( )。
A.
报发证机关核验施工许可证
B.
重新领取施工许可证
C.
向发证机关备案
D.
重新审查审批条件
参考答案：A
参考解析：
《建筑法》规定：在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告;中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。故选项A正确。参见考试用书 2Z202013。
44 王氏兄弟二人达成协议，双方若就父亲遗产分割问题发生争议，提交北京仲裁委员会进行裁决。后双方果然在此问题上无法协商一致，则解决双方争议可行的法律途径为( )。
A.
向有管辖权的人民法院起诉
B.
申请北京仲裁委员会仲裁
C.
既可向有管辖权的法院起诉，也可以申请仲裁
D.
向双方或者一方住所地仲裁委员会申请仲裁
参考答案：A
参考解析：
根据《仲裁法》的规定，该法的调整范围仅限于民商事仲裁，即“平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权纠纷”;对于婚姻、收养、监护、扶养、继承纠纷以及依法应当由行政机关处理的行政争议等不能仲裁。故选项A正确。参见考试用书2Z208012。
45 某施工单位在参与某建设工程的投标过程中，与另一投标单位提前联系并商讨报价，给建设单位造成重大损失，则该施工单位直接责任人应承担的刑事责任是( )。
A.
恶意投标罪
B.
重大责任事故罪
C.
串通投标罪
D.
玩忽职守罪
参考答案：C
参考解析：
《刑法》第223条规定，投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚。故选项C正确。参见考试用书2Z201094。
46 关于工程总承包单位承担工程项目管理业务，下列说法错误的是( )。
A.
在同一个工程项目中同时承担工程总承包和工程项目管理业务
B.
接受建设单位委托，按合同约定承担工程项目管理业务
C.
不应与承担该工程总承包业务的另一方企业有隶属关系
D.
不应与承担该工程项目管理业务的另一方企业有利害关系
参考答案：A
参考解析：
《关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见》规定，工程总承包单位可以接受建设单位委托，按照合同约定承担工程项目管理业务，但不应在同一个工程项目上同时承担工程总承包和工程项目管理业务，也不应与承担工程总承包或者工程项目管理业务的另一方企业有隶属关系或者其他利害关系。故应选A。参见考试用书2Z203021。
47 《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T 50430―2007中，GB/T代号表示该规范是( )。
A.
强制性国家标准
B.
推荐性国家标准
C.
强制性行业标准
D.
推荐性行业标准
参考答案：B
参考解析：
工程建设国家标准的编号由国家标准代号、发布标准的顺序号和发布标准的年号组成。强制性国家标准的代号为“GB”，推荐性国家标准的代号为 “GB/T”。例如：《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T 50430-2007，其中GB/T表示为推荐性国家标准，50430表示标准发布顺序号，2007表示是2007年批准发布。故选项B正确。参见考试用书2Z207011。
48 建设工程债产生的根据不包括( )。
A.
合同
B.
侵权
C.
不当得利
D.
谈判
参考答案：D
参考解析：
建设工程债的产生，是指特定当事人之间债权债务关系的产生。引起债产生的一定的法律事实，就是债产生的根据。建设工程债产生的根据有合同、侵权、无因管理和不当得利。故选项D正确。参见考试用书2Z201052。
49 全国重点文物保护单位的建设控制地带的划定并公布，应由省、自治区、直辖市人民政府的文物行政主管部门会同相关单位进行。该相关单位是( )。
A.
文物保护单位
B.
城乡建设主管部门
C.
文物核定单位
D.
城乡规划行政主管部门
参考答案：D
参考解析：
全国重点文物保护单位的建设控制地带，经省、自治区、直辖市人民政府批准.由省、自治区、直辖市人民政府的文物行政主管部门会同城乡规划行政主管部门划定并公布。故选项D正确。参见考试用书2Z205032。
50 符合办理施工许可证条件的建设工程，建设行政主管部门对符合条件的申请颁发施工许可证，应在收到建设单位申请之日起不超过( )天。
A.
7
B.
15
C.
20
D.
30
参考答案：B
参考解析：
《建筑法》规定，申请领取施工许可证的法定条件必须同时具备.缺一不可。建设行政主管部门应当自收到申请之日起15日内，对符合条件的申请颁发施工许可证。故选项B正确。参见考试用书2Z202012。
51 关于合同撤销权的行使，当事人必须从知道或者应当知道撤销事由之E1起一定期限内行使撤销权。该期限为( )年。
A.
1
B.
2
C.
3
D.
5
参考答案：A
参考解析：
行使撤销权应当在知道或者应当知道撤销事由之日起1年内行使，并应当向人民法院或者仲裁机构申请。故选项A正确。参见考试用书2Z204015。
52 二级注册建造师执业的工程规模标准不包括( )。
A.
12层以上的房屋建筑工程
B.
高度50米以上的建筑物或构筑物
C.
单体建筑面积3万平方米以上的房屋建筑工程
D.
建筑面积5万平方米以上的住宅小区或建筑群体
参考答案：C
参考解析：
《注册建造师执业管理办法(试行)》规定，二级建造师可以担任二级及以下建筑业企业资质的建设工程项目施工的项目经理。二级注册建造师可以承担中、小型工程施工项目负责人。按照《注册建造师执业工程规模标准》，选项A、B、D是二级建筑企业承担工程的标准，也属于二级注册建造师可以执业的工程规模，选项C属于一级建筑企业承担工程的标准，超出了执业工程规模标准。故选项C正确。参见考试用书2Z202033。
53 随着科学技术的发展，某工程建设国家标准的部分规定显露出明显的缺陷，对此工程建设标准适宜的处置方式是( )。
A.
废止
B.
局部修订
C.
继续有效
D.
复审
参考答案：B
参考解析：
《工程建设国家标准管理,A法55第三十七条规定：“凡属下列情况之一的国家标准应当进行局部修订：……(三)国家标准的部分规定有明显缺陷或与相关的国家标准相抵触;,……”，故选项B正确。参见考试用书2Z207011。
54 建设工程在开工阶段不能顺延工期的情况是( )。
A.
承包人因施工机械不能及时到位，在开工前7天以书面形式向工程师提出延期开工，工程师在48小时内未作书面答复
B.
承包人因工人不能按时到岗开工，后以书面形式向工程师提出延期施工
C.
因设计进度拖延，工程师书面通知承包人延期开工
D.
因施工场地未达到开工要求，工程师书面通知承包人延期开工
参考答案：B
参考解析：
承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师(指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表)提出延期开工的理由和要求。工程师应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。选项A属于该情况.选项B没能在开工前7天以书面形式提出延期开工.不能顺延工期;选项C、D属于发包人原因推迟开工，因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。故选项B正确。参见考试用书2Z204012。
55 我国对建筑业企业的资质管理模式是( )。
A.
国务院建设主管部门集中管理
B.
分级实施与有关部门相配合
C.
国务院建设主管部门统一管理
D.
省、市人民政府建设主管部门管理
参考答案：B
参考解析：
我国对建筑业企业的资质管理，实行分级实施与有关部门相配合的管理模式。《建筑业企业资质管理规定》中规定，国务院建设主管部门负责全国建筑业企业资质的统一监督管理。国务院铁路、交通、水利、信息产业、民航等有关部门配合国务院建设主管部门实施相关资质类别建筑业企业资质的管理工作。省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门负责本行政区域内建筑业企业资质的统一监督管理。省、自治区、直辖市人民政府交通、水利、信息产业等有关部门配合同级建设主管部门实施本行政区域内相关资质类别建筑业企业资质的管理工作。故选项B正确。参见考试用书2Z202021。
56 某建筑公司承包了某工程，该工程计划于5月15日开工，该建筑公司在5月5日与保险公司签订了建筑职工意外伤害保险合同，5月8日，该建筑公司工作人员在巡视工地现场时发生了意外事故，建筑公司拟向保险公司索赔，此时保险公司承担保险责任的期限起算时间应为( )。
A.
5月5日
B.
5月8日
C.
5月15日
D.
6月15日
参考答案：C
参考解析：
建筑职工意外伤害险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工程之时开始，故选项C正确。参见考试用书2Z201082。
57 建筑市场诚信行为记录信息的公布时间，应不超过行政处罚决定做出后的( )。
A.
7天
B.
15天
C.
20天
D.
30天
参考答案：A
参考解析：
《建筑市场诚信行为信息管理办法》规定，建筑市场诚信行为记录信息的公布时间为行政处罚决定做出后7日内，公布期限一般为6个月至3年;良好行为记录信息公布期限一般为3年。故选项A正确。参见考试用书2Z203033。
58 在下列情形中，用人单位可以解除劳动合同，但应当提前30天以书面形式通知劳动者本人的是( )。
A.
在试用期内迟到早退，不符合录用条件
B.
因盗窃罪被判刑
C.
在外出执行任务时负伤，失去左腿
D.
非工作时间酗酒摔伤，治疗后不能从事原工作也拒不从事单位另行安排的工作
参考答案：D
参考解析：
《劳动合同法》第40条规定，有下列情形之一的，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者1个月工资后，可以解除劳动合同：(1)劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的;(2)劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的;(3)劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。故选项D正确。参见考试用书2Z204022。
59 2014年6月1日王某经面试合格与某开发公司签订了为期5年的劳动合同，并约定了试用期，该试用期最迟至( )。
A.
2014年6月30日
B.
2014年8月1日
C.
2014年12月1日
D.
2015年6月1日
参考答案：C
参考解析：
《劳动合同法》规定，劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月;劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月;3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。故选项C正确。参见考试用书2Z204021。
60 关于工程项目管理企业，下列说法正确的是( )。
A.
可以直接承担该工程的勘察、设计、施工业务
B.
可以与该工程项目的总承包单位签订合同
C.
协助业主与该工程项目的总承包单位签订合同并监督合同的履行
D.
可以与供货单位签订物资采购合同
参考答案：C
参考解析：
《建筑法》规定，工程项目管理企业不直接从事该工程项目的勘察、设计、施工等，也不与该工程项目的总承包企业或勘察、设计、供货、施工等企业签订合同，但可以按合同约定，协助业主与工程项目的总承包企业或勘察、设计、供货、施工等企业签订合同，并受业主委托监督合同的履行。故选项C正确。参见考试用书2Z203021。
多项选择题(共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个借项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)
61 某房地产开发公司委托某代理机构实施建设项目设计招标，并签订了《委托合同》。该房地产开发公司的义务主要体现在( )。
A.
预付处理委托事务的费用
B.
受托人完成委托事务的，应向其支付报酬
C.
及时提交完成委托事务报告
D.
按指示处理委托事务
E.
受托人处理事务时，因不可归责于自己的事由受到损失的，委托人可赔偿损失
参考答案：A,B,E
参考解析：
房地产开发公司作为委托人，其主要义务是支付费用、支付报酬和赔偿损失。即预付处理委托事务的费用;受托人完成委托事务的，委托人应当向其支付报酬;受托人处理委托事务时，因不可归责于自己的事由受到损失的，可以向委托人要求赔偿损失。故选项A、B、E正确。参见考试用书2Z204037。
62 对于全国重点文物保护单位和省级文物保护单位，省、自治区、直辖市人民政府应承担的职责，除了划定必要的保护范围外，还应该包括( )。
A.
确定保护时间
B.
确定防护措施
C.
作出标志说明
D.
建立记录档案
E.
设置专门机构或者指定专人负责管理
参考答案：C,D,E
参考解析：
全国重点文物保护单位和省级文物保护单位自核定公布之日起1年内，由省、自治区、直辖市人民政府划定必要的保护范围，做出标志说明，建立记录档案，设置专门机构或者指定专人负责管理。故选项C、D、E正确。参见考试用书2Z205032。
63 某仲裁委员会在开庭审理甲公司与乙公司合同纠纷一案时，乙对仲裁庭中的一名仲裁员提出了回避申请。下列可以作为乙提出回避申请理由的是( )。
A.
该仲裁员对本案的专业背景不熟悉
B.
该仲裁员是本案代理人的近亲属
C.
该仲裁员与本案有利害关系
D.
该仲裁员与本案当事人有其他关系，可能会影响公正仲裁
E.
该仲裁员近期受邀参加过当事人的宴请
参考答案：B,C,D,E
参考解析：
仲裁员有下列情形之一的，必须回避，当事人也有权提出回避申请：(1)是本案当事人或者当事人、代理人的近亲属;(2)与本案有利害关系： (3)与本案当事人、代理人有其他关系，可能影响公正仲裁的：(4)私自会见当事人、代理人，或者接受当事人、代理人的请客送礼的。故选项B、C、D、E 正确。参见考试用书2Z208032。
64 关于投标保证金，下列说法正确的是( )。
A.
投标保证金不得超过招标项目估算价的2%
B.
投标保证金有效期应当与投标有效期一致
C.
实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出
D.
投标人撤回已提交的投标文件.招标人已收取投标保证金的，应当自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还
E.
招标人终止招标，已经收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的投标保证金及银行同期存款利息
参考答案：A,B,D,E
参考解析：
《招标投标法实施条例》规定，招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%;投标保证金有效期应当与投标有效期一致;实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第二阶段提出;招标人终止招标，已经收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的投标保证金及银行同期存款利息;投标人撤回已提交的投标文件，招标人已收取投标保证金的，应当自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还。选项 C错误，投标保证金应当在第二阶段提出。故选项A、B、D、E正确。参见考试用书2Z203013。
65 某施工单位与甲材料供应商订立了材料买卖合同，却误将货款支付给乙材料供应商，随后，该施工单位向乙材料供应商索要货款支付给甲供应商。关于本案中债的性质，下列说法正确的是( )。
A.
施工单位向甲供应商支付货款属于合同之债
B.
施工单位向乙供应商支付货款属于合同之债
C.
甲、乙供应商之间原本没有债的关系
D.
乙供应商获得货款形成无因管理之债
E.
乙供应商获得货款形成不当得利之债
参考答案：A,C,E
参考解析：
本题旨在区分合同之债、无因管理之债、不当得利之债之间的关系。任何合同关系的设立，都会在当事人之间发生债权债务的关系，合同产生的债被称为合同之债。因此，选项B错误。由于本题不存在无因管理，也不形成无因之债，选项D错误。乙供应商获得货款属于不当得利，不当得利产生的债被称为不当得利之债。故选项A、C、E正确。参见考试用书2Z201052。
66 某工地塔吊未按安全生产规定进行按时检查加固。为了赶进度，管理者明知存在安全隐患，仍继续要求施工，结果在施工过程中倒塌，造成重大伤亡。对此应负刑事责任的有( )。
A.
该工地的负责人
B.
负责塔吊安全的管理人
C.
塔吊的销售人员
D.
该建筑公司的负责人
E.
工地上的施工人员
参考答案：A,B,D
参考解析：
考点为重大劳动安全事故罪的构成。依据《刑法》规定，本罪的犯罪主体是特殊主体，即直接负责的主管人员和其他直接责任人员。此罪主体包括生产经营单位的负责人、生产经营的指挥人、实际控制人和投资人。故选项A、B、D正确。参见考试用书2Z201094。
67 某建筑施工企业与某钢模板租赁公司签订了一份模板租赁合同。建筑施工企业的义务包括( )。
A.
妥善保管钢模板
B.
支付租用钢模板租金
C.
交付出租钢模板
D.
有关事项通知、返还钢模板
E.
按约定方法使用钢模板
参考答案：A,B,D,E
参考解析：
租赁合同中，承租人的主要义务是支付租金、按照约定使用租赁物、妥善保管租赁物、有关事项通知、返还租赁物和损失赔偿。选项C属于出租人的义务，因此，选项A、B、D、E正确。参见考试用书2Z204034。
68 根据《担保法》的规定，可以抵押的财产包括( )。
A.
土地所有权
B.
建筑物和其他土地附着物
C.
建设用地使用权
D.
学校、幼儿园、医院等
E.
交通运输工具
参考答案：B,C,E
参考解析：
债务人或者第三人有权处分的下列财产可以抵押：(1)建筑物和其他土地附着物;(2)建设用地使用权;(3)以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权;(4)生产设备、原材料、半成品、产品;(5)正在建造的建筑物、船舶、航空器;(6)交通运输工具;(7)法律、行政法规未禁止抵押的其他财产。而土地所有权和以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施是不能用于抵押的财产。故选项B、C、E 正确。参见考试用书2Z201073。
69 某建筑公司发生以下事件待处理：职工李某因工负伤而丧失劳动能力;职工王某因偷窃自行车一辆而被公安机关给予行政处罚;职工徐某因与他人同居而怀孕;职工陈某被派往境外逾期未归;职工张某因工程重大安全事故罪被判刑。这些事件中，建筑公司可以随时解除劳动合同的有( )。
A.
李某
B.
王某
C.
徐某
D.
陈某
E.
张某
参考答案：D,E
参考解析：
《劳动法合同》第42条规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位不得依照该法第40条、第41条的规定解除劳动合同：……(2)在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的;(3)女职工在孕期、产期、哺乳期内的;选项A、C符合该情形;职工王某虽然犯罪，被公安机关给予行政处罚，但用人单位不得随时解除劳动合同。只有劳动者被依法追究刑事责任的。用人单位才可以解除劳动合同。选项B不是正确选项。另外，《劳动合同法》第 39条规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同：(1)在试用期间被证明不符合录用条件的;(2)严重违反用人单位的规章制度的;(3) 严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的;……(6)被依法追究刑事责任的。故选项D、E正确。参见考试用书2Z204022。
70 关于行业标准与国家标准之间的效力关系，下列说法正确的是( )。
A.
行业标准在相应的国家标准公布之后继续有效
B.
行业标准不得与国家标准相抵触
C.
行业标准的某些规定与国家标准不一致时，必须经国家标准的审批部门批准
D.
行业标准在国家标准公布之后即行废止
E.
行业标准在相应的国家标准实施后，应当及时修订或废止
参考答案：B,C,D,E
参考解析：
《工程建设行业标准管理办法》：行业标准不得与国家标准相抵触。行业标准的某些规定与国家标准不一致时，必须有充分的科学依据和理由，并经国家标准的审批部门批准。行业标准在相应的国家标准实施后，应当及时修订或废止。《标准化法》规定，在公布国家标准之后，该项行业标准即行废止。故选项8、 C、D、E正确。参见考试用书2Z207011。
71 根据《民法通则》的规定，代理的种类包括( )。
A.
委托代理
B.
招标代理
C.
指定代理
D.
法定代理
E.
特别代理
参考答案：A,C,D
参考解析：
代理是指代理人在被授予的代理权限范围内，以被代理人的名义与第三人实施法律行为，而行为后果由该被代理人承担的法律制度。我国《民法通则》的规定是根据代理权产生的不同，把代理划分为委托代理、法定代理和指定代理。故选项A、C、D正确。参见考试用书2Z201031。
72 某工程监理单位在接受监理委托时，对可能影响其客观、公正地执行监理任务的单位未自行回避，建设单位发现后依法解除了对该工程监理单位的委托关系。造成此种结果的情形包括( )。
A.
工程监理单位与施工承包单位隶属于同一上级单位
B.
工程监理单位与建设单位隶属于同一上级单位
C.
工程监理单位与建筑材料供应单位隶属于同一上级单位
D.
工程监理单位与设备供应单位具有商业合作关系
E.
工程监理单位与设计单位具有合作关系
参考答案：A,C,D
参考解析：
根据《建筑法》的规定：工程监理单位与被监理工程的承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位不得有隶属关系或者其他利害关系。《建设工程质量管理条例》也规定：工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。故选项A、C、D正确。参见考试用书2Z207033。
73 关于工程合理使用年限，下列说法正确的是( )。
A.
工程的地基基础能保证在正常情况下安全使用的年限
B.
主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限
C.
与《建筑法》中的“建筑物合理寿命年限”概念一致
D.
与《合同法》中的“工程合理使用期限”概念一致
E.
等同于工程的保修年限
参考答案：A,B,C,D
参考解析：
工程合理使用年限是指从工程竣工验收合格之日起，工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限。它与《建筑法》中的“建筑物合理寿命年限”、《合同法》中的“工程合理使用期限”等在概念上是一致的。故选项A、B、C、D正确。参见考试用书2Z207032。
74 合同当事人违反合同义务，承担违约责任的种类主要有( )。
A.
继续履行
B.
采取补救措施
C.
赔偿损失
D.
返还财产，恢复原状
E.
支付违约金
参考答案：A,B,C,E
参考解析：
合同当事人违反合同义务，承担违约责任的种类主要有：继续履行、采取补救措施、停止违约行为、赔偿损失、支付违约金或定金等。故选项A、B、C、E正确。参见考试用书2Z204016。
75 融资租赁合同涉及的主体是( )。
A.
出租人
B.
公证人
C.
出卖人
D.
所有人
E.
承租人
参考答案：A,C,E
参考解析：
融资租赁是将融资与融物结合在一起的特殊交易方式。融资租赁合同涉及出租人、出卖人和承租人三方主体。故选项A、C、E正确。参见考试用书2Z204035。
76 用人单位不得解除劳动合同的情形包括( )。
A.
劳动者患病，医疗期满后.不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排的工作
B.
劳动者非因工负伤，在规定的医疗期内的
C.
劳动者因工负伤，并被确认部分丧失劳动能力的
D.
劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的
E.
劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议
参考答案：B,C
参考解析：
《劳动合同法》第42条规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位不得依照该法第40条、第41条的规定解除劳动合同：(1)从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的;(2)在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的;(3)患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的;(4)女职工在孕期、产期、哺乳期的;(5)在本单位连续工作满15年，且距法定退休年龄不足5 年的;(6)法律、行政法规规定的其他情形。故选项B、C正确。参见考试用书2Z204022。
77 法律体系中关于法的效力层级，下列表述中正确的是( )。
A.
宪法至上
B.
上位法优于下位法
C.
特别法优于一般法
D.
一般法优于特别法
E.
新法优于旧法
参考答案：A,B,D,E
参考解析：
我国法律体系中，法的效力层级是：宪法至上、上位法优于下位法、特别法优于一般法、新法优于旧法等。故选项A、B、C、E正确。参见考试用书2Z201012。
78 在施工中发现文物，下列说法正确的是( )。
A.
任何单位或者个人发现文物，应当保护现场
B.
应当接受审批机关的监督和指导
C.
立即报告当地文物行政部门
D.
文物行政部门接到报告后，应当在24小时内赶赴现场
E.
文物行政部门应在7日内提出处理意见
参考答案：A,C,D,E
参考解析：
《文物保护法》规定，在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后.如无特殊情况，应当在24小时内赶赴现场，并在7日内提出处理意见。选项B不属于该规定范围，故选项A、C、D、E正确。参见考试用书 2Z205055。
79 关于建设用地使用权，下列表述正确的是( )
A.
建设用地使用权存在于国家所有的土地上
B.
建设用地使用权可以存在于集体所有的农村土地上
C.
设立建设用地使用权，可以采取出让或者划拨等方式
D.
设立建设用地使用权的，应当向登记机构申请建设用地使用权登记
E.
建设用地使用权不包括集体所有的农村土地
参考答案：A,C,D,E
参考解析：
根据《物权法》的规定，建设用地使用权只能存在于国家所有的土地上，不包括集体所有的农村土地。设立建设用地使用权。可以采取出让或者划拔等方式。设立建设用地使用权的，应当向登记机构申请建设用地使用权登记。建设用地使用权自登记时设立。故选项A、C、D、E正确。参见考试用书 2Z201041。
80 取得安全生产许可证应具备的条件包括( )。
A.
制定完备的安全生产规章制度和操作规程
B.
资金投入符合安全生产要求
C.
依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费
D.
企业生产过程未发生过安全事故
E.
按规定配备专职安全生产管理人员
参考答案：A,B,C,E
施工管理 
