1[单选题] 下列关于劳动合同订立中违法行为应承担的法律责任的说法中，错误的是( )
A.用人单位自用工之日起超过1个月不满l年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付2倍的工资
B.用人单位自用工之日起满l年不与劳动者订立书面劳动合同的，视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同
C.用人单位违反规定不与劳动者订立无固定期限劳动合同的，自应当订立无固定期限劳动合同之日起向劳动者每月支付2倍的工资
D.劳动合同依法被确认无效，给对方造成损害的，用人单位应当承担赔偿责任
参考答案：D
参考解析：《劳动合同法》第八十六条规定，劳动合同依照本法规定被确认无效，给对方造成损害的，有过错的一方应当承担赔偿责任。故选项D错误。
2[单选题] 根据《劳动合同法》，下列不属于劳动合同终止情形的是( )
A.劳动者在试用期间不符合录用条件
B.劳动合同期满
C.劳动者被人民法院宣告失踪
D.用人单位被吊销营业执照
参考答案：A
参考解析：《劳动合同法》第四十四条规定，有下列情形之一的，劳动合同终止：(1)劳动合同期满的;(2)劳动者开始依法享受基本养老保险待遇的;(3)劳动者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的;(4)用人单位被依法宣告破产的;
(5)用人单位被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者用人单位决定提前解散的;(6)法律、行政法规规定的其他情形。
3[单选题] 甲公司经常派采购员乙与丙建材公司订立建筑材料采购合同。乙调离后，又持盖有甲公司公章的合同书与尚不知其已调离的丙公司订立一份合同，并按照通常做法提走货款后逃匿。对此甲公司并不知情。下列关于此责任承担的说法中，正确的是( )
A.甲公司不承担责任
B.甲公司应与丙公司共同承担责任
C.丙公司承担主要责任
D.甲公司承担全部责任
参考答案：D
参考解析：表见代理是指行为人虽无权代理，但由于行为人的某些行为，造成了足以使善意第三人相信其有代理权的表象，而与善意第三人进行的、由本人承担法律后果的代理行为。表见代理除需符合代理的一般条件外，还需具备以下特别构成要件：(1)须存在足以使相对人相信行为人具有代理权的事实或理由。如行为人持有本人发出的委任状、已加盖公章的空白合同书或者有显示本人向行为人授予代理权的通知函告等证明类文件。(2)须本人存在过失。(3)须相对人为善意。因此，乙的行为属于表见代理。表见代理对本人产生有权代理的效力，本人在承担表见代理行为所产生的责任后，可以向无权代理人追偿因代理行为而遭受的损失。
4[单选题] 某施工项目材料采购合同中，当事人对价款没有约定，也未达成补充协议，同时无法根据合同有关条款或交易习惯确定的，则应按( )的市场价格履行。
A.合同签订地
B.履行义务一方所在地
C.材料所在地
D.订立合同时履行地
参考答案：D
参考解析：买受人应当按照约定的数额支付价款。砖价款没有约定或者约定不明确的，可以协议补充;不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。对于不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定的，按照订立合同时履行地的市场价格履行;依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定履行。
5[单选题] 根据《建设工程安全生产管理条例》，对于施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案，工程监理单位应当重点审查( )
A.是否保证安全费用足额到位
B.是否能达到施工进度与工程质量要求
C.是否达到工程安全级别要求
D.是否符合工程建设强制性标准
参考答案：D
参考解析：《建设工程安全生产管理条例》第十四条规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。施工组织设计中应当包括安全技术措施和施工现场临时用电方案，对基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、拆除、爆破工程等达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，还应当编制专项施工方案。工程监理单位要对这些安全技术措施和专项施工方案进行审查，重点审查是否符合工程建设强制性标准;对于达不到强制性标准的，应当要求施工单位进行补充和完善。
6[单选题] 承包人以欺诈、胁迫的手段，使发包人在违背真实意思的情况下订立了施工合同，则发包人有权请求( )变更或者撤销。
A.建设行政主管部门
B.仲裁机构或建设行政主管部门
C.人民法院或建设行政主管部门
D.人民法院或仲裁机构
参考答案：D
参考解析：《合同法》第五十四条规定，一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。当事人请求变更的，人民法院或者仲裁机构不得撤销。
7[单选题] 民用建筑节能的目的是降低民用建筑使用过程中的能源消耗，其前提是保证民用建筑使用功能和( )
A.能源合理利用
B.室内温度适宜
C.室内空气质量
D.室内热环境质量
参考答案：D
参考解析：《民用建筑节能条例》第二条规定，民用建筑节能，是指在保证民用建筑使用功能和室内热环境质量的前提下，降低其使用过程中能源消耗的活动。
8[单选题] 下列承担违约的责任类型不能与解除合同方式并用的是( )
A.继续履行
B.支付定金
C.支付违约金
D.赔偿损失
参考答案：A
参考解析：继续履行是一种违约后的补救方式，是否要求违约方继续履行是非违约方的一项权利。继续履行可以与违约金、定金、赔偿损失并用，但不能与解除合同的方式并用。
9[单选题] 具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起( )内没有行使撤销权，则撤销权消灭。
A.1个月
B.6个月
C.1年
D.2年
参考答案：C
参考解析：《合同法》第五十五条规定，有下列情形之一的，撤销权消灭：(1)具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起1年内没有行使撤销权;(2)具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为放弃撤销权。
10[单选题] 下列不属于当事人申请仲裁必须符合的条件是( )
A.有效的仲裁协议
B.有具体的仲裁请求和事实、理由
C.属于仲裁委员会的受理范围
D.在仲裁委员会所在地有可执行的财产
参考答案：D
参考解析：当事人申请仲裁应当符合下列条件：(1)有效的仲裁协议;(2)有具体的仲裁请求和事一实、理由;(3)属于仲裁委员会的受理范围。
11[单选题] 某设计单位未按照工程设计强制性标准进行设计，造成工程质量事故，但情节并不严重。对该设计单位应给予的行政处罚是( )
A.责令停业整顿，处20万元以上50万元以下罚款
B.责令改正，处10万元以上30万元以下的罚款
C.吊销资质证书
D.责令停业整顿，降低资质等级
参考答案：D
参考解析：.
《建设工程质量管理条例》第六十三条规定，违反本条例规定，有下列行为之一的，责令改正，处10万元以上30万元以下的罚款：(1)勘察单位未按照工程建设强制性标准进行勘察的;(2)设计单位未根据勘察成果文件进行工程设计的;(3)设计单位指定建筑材料、建筑构配件的生产厂、供应商的;(4)设计单位未按照工程建设强制性标准进行设计的。有前款所列行为，造成工程质量事故的，责令停业整顿，降低资质等级;情节严重的，吊销资质证书;造成损失的，依法承担赔偿责任。
12[单选题] 下列不属于不可抗力范围的是( )
A.洪灾
B.严重疾病流行
C.社会战乱
D.施工现场发生火灾
参考答案：D
参考解析：《合同法》第一百一十七条规定，不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
13[单选题] 根据《水污染防治法》，企业事业单位发生突发性事件，造成水污染事故时，应当立即启动本单位的应急方案，采取应急措施，并向事故发生地的( )报告。
A.水利主管部门
B.市级以上人民政府
C.省级以上人民政府
D.县级以上地穷人民政府
参考答案：D
参考解析：《水污染防治法》规定，企业事业单位发生事故或者其他突发性事件，造成或者可能造成水污染事故的，应当立即启动本单位的应急方案，采取应急措施，并向事故发生地的县级以上地方人民政府或者环境保护主管部门报告。环境保护主管部门接到报告后，应当及时向本级人民政府报告，并抄送有关部门。
14[单选题] 某工程部位隐蔽前曾得到监理人的认可，但重新检验后发现质量未达到合同约定的要求，则由此增加的费用和(或)延误的工期由( )承担。
A.承包人
B.发包人
C.监理人
D.承包人与监理人共同
参考答案：A
参考解析：承包人覆盖工程隐蔽部位后;发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期，并支付承包人合理的利润;经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。
15[单选题] 下列可以作为行政诉讼被告的是( )
A.建设单位
B.施工单位
C.工程监理单位
D.某市住房和城乡建设人民委员会
参考答案：D
参考解析：行政诉讼主要有以下特点：(1)行政诉讼是法院解决行政机关实施具体行政行为时与公民、法人或其他组织发生的争议;(2)行政诉讼为公民、法人或其他组织提供法律救济的同时，具有监督行政机关依法行政的功能;(3)行政诉讼的被告与原告是恒定的，即被告只能是行政机关，原告则是作为行政行为相对人的公民、法人或其他组织，原告和被告之间不可能互易诉讼身份。
查看网友笔记 (1)
16[单选题] 安装单位按照安全技术标准及建筑起重机械性能要求，编制的建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案，应当由本单位( )签字。
A.总监理工程师
B.技术负责人
C.项目经理
D.建设单位负责人
参考答案：B
参考解析：《建筑起重机械安全监督管理规定》第十二条规定，安装单位应当履行下列安全职责：(1)按照安全技术标准及建筑起重机械性能要求，编制建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案，并由本单位技术负责人签字;(2)按照安全技术标准及安装使用说明书等检查建筑起重机械及现场施工条件;(3)组织安全施工技术交底并签字确认;(4)制定建筑起重机械安装、拆卸工程生产安全事故应急救援预案;(5)将建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案，安装、拆卸人员名单，安装、拆卸时间等材料报施工总承包单位和监理单位审核后，告知X-程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门。
17[单选题] 根据《循环经济促进法》，发展循环经济应当在技术可行、经济合理和有利于节约资源、保护环境的前提下，按照( )的原则实施。
A.减少废物产生
B.减量化优先
C.能源消耗最低
D.再利用优先
参考答案：B
试题难度： 统 计： 本题共被作答1次 。 参考解析：《循环经济促进法》第四条规定，发展循环经济应当在技术可行、经济合理和有利于节约资源、保护环境的前提下，按照减量化优先的原则实施。在废物再利用和资源化过程中，应当保障生产安全，保证产品质量符合国家规定的标准，并防止产生再次污染。
记忆难度：容易(0)一般(0)难(2) 笔 记：
查看网友笔记 (1)
18[单选题] 下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程中，可以不编制专项施工方案的是( )
A.基坑支护与降水工程
B.土方开挖工程
C.拆除、爆破工程
D.装饰装修工程
参考答案：D
参考解析：《建设工程安全生产管理条例》第二十六条规定，施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：(1)基坑支护与降水工程;(2)土方开挖工程;(3)模板工程;(4)起重吊装工程;(5)脚手架工程;(6)拆除、爆破工程;(7)国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。对前款所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。
19[单选题] 下列关于和解的说法中.错误的是( )
A.和解协议具有强制执行效力
B.当事人在申请仲裁或者提起民事诉讼后仍然可以和解
C.和解可以发生在民事纠纷的任何阶段
D.当事人和解后可以请求法院调解，制作调解书
参考答案：A
参考解析：和解是民事纠纷当事人在自愿互谅的基础上，就已经发生的争议进行协商、妥协与让步并逸成协议，无须第三方介入，完全自行解决争议的一种方式。和解达成的协议不具有强制执行力，在性质上仍属于当事人之间的约定。
20[单选题] 某工程施工联合体参加资格预审并获得通过后，投标过程中其组成成员发生变化，虽未经招标人同意，但新联合体仍然符合资格预审条件要求，则其投标( )
A.有效
B.无效
C.在征得全体投标人同意后为有效
D.在征得评标委员会同意后为有效
参考答案：B
参考解析：《招标投标法实施条例》第三十七条规定，招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件前组成。资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标无效。联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。
21[单选题] 下列关于投标文件的补充、修改与撤回的说法中，正确的是( )
A.对投标文件的补充、修改与撤回，应在招标文件要求提交投标文件的截止时间之前进行
B.投标人对投标文件的补充、修改与撤回，可以不通知招标人
C.补充、修改的内容可以不作为投标文件的组成部分
D.在正式开标日期前，投标人可电话通知招标人撤回投标文件
参考答案：A
参考解析：《招标投标法》第二十九条规定，投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。
22[单选题] 下列不属于评标委员会否决其投标的情形的是( )
A.投标人以低于成本的报价竞标
B.投标文件没有对招标文件的实质性要求作出响应
C.投标人以高于成本10%的报价竞标
D.投标文件未经投标单位盖章
参考答案：C
参考解析：《招标投标法实施条例》第五十一规定，有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：(1)投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字;(2)投标联合体没有提交共同投标协议;(3)投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件;(4)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外;(5)投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价;(6)投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应;(7)投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。
23[单选题] 大学生张某暑假到某工地打工，项目负责人曾与民工李某口头商定，不管出现任何事故，公司最多赔付5000元。在施工中，由于李某疏忽致使扣件坠落，砸伤了张某，花去医疗费7000元。下列表述正确的是( )
A.公司最多赔偿医疗费5000元
B.张某应要求李某赔偿医疗费7000元
C.公司应赔偿医疗费7000元
D.公司与李某共同承担医疗费
参考答案：C
参考解析：《安全生产法》第四十九条规定，生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。第五十三条规定，因生产安全事故受到损害的从业人员，除依法享有工伤社会保险外，依照有关民事法律尚有获得赔偿的权利的，有权向本单位提出赔偿要求。
24[单选题] 根据《建设工程安全生产管理条例》，依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起( )日内，将保证安全施工的措施报送相关部门备案。
A.30
B.60
C.15
D.90
参考答案：C
参考解析：《建设工程安全生产管理条例》第十条规定，建设单位在领取施工许可证时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起15日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
25[单选题] 根据《民法通则》，当事人向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为( )年。
A.1
B.2
C.4
D.20
参考答案：B
参考解析：《民法通则》第一百三十五条规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为2年，法律另有规定的除外。
26[单选题] 引起建设工程债产生的最主要、最普遍的依据是( )
A.合同
B.侵权
C.不当得利
D.无因管理
参考答案：A
参考解析：建设工程债产生的根据有合同、侵权、无因管理和不当得利。其中，合同引起债的关系，是债发生的最主要、最普遍的依据。
27[单选题] 法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由( )裁决。
A.原制定机关
B.省级人民政府
C.全国人民代表大会常务委员会
D.国务院
参考答案：C
参考解析：《立法法》第九十四条规定，法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由全国人民代表大会常务委员会裁决。行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院裁决。
28[单选题] 根据《建筑法》，建筑施工企业应当( )
A.依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费
B.依法为职工参加意外伤害保险缴纳意外伤害保险费
C.依法为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费
D.依法为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，与职工共同支付保险费
参考答案：A
参考解析：《建筑法》第四十八条规定，建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费。鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。
29[单选题] 关于劳动者在试用期的工资，下列说法中正确的是( )
A.劳动者在试用期的工资不得低于用人单位所在地的社会平均工资
B.劳动者在试用期的工资不得低于用人单位平均工资的80%
C.劳动者在试用期的工资不得低于劳动合同约定工资的90%
D.劳动者在试用期的工资不得低于用人单位所在地的最低工资标准
参考答案：D
参考解析：《劳动合同法》第二十条规定，劳动者在试用期的_T-资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的80%，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。
30[单选题] 李某取得建造师资格证书后，因故未能在3年内申请初始注册。那么，3年后李某申请初始注册时必须( )
A.重新取得资格证书
B.符合本专业继续教育的要求
C.提供新的业绩证明
D.符合延续注册的条件
参考答案：B
参考解析：《注册建造师管理规定》第十一条规定，初始注册者，可自资格证书签发之日起3年内提出申请。逾期未申请者，须符合本专业继续教育的要求后方可申请初始注册。
31[单选题] 根据《建筑法》，建筑工程开工前，应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证的是( )
A.建设单位
B.设计单位
C.施工单位
D.监理单位
参考答案：A
参考解析：《建筑法》第七条规定，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证;但是，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证。
32[单选题] 下列关于生产安全事故报告的说法中，不符合规定的是( )
A.事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告
B.单位负责人接到报告后，应当于2小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告
C.情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告
D.安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况，每级上报的时间不得超过2小时
参考答案：B
参考解析：《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条规定，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告;单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。第十一条规定，安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况，每级上报的时间不得超过2小时。
33[单选题] 在民事诉讼中，超过诉讼时效期间，在法律上发生的效力是权利人的( )消灭。
A.诉讼权
B.胜诉权
C.上诉权
D.申诉权
参考答案：B
参考解析：诉讼时效，是指权利人在法定的时效期间内，未向法院提起诉讼请求保护其权利时，依据法律规定消灭其胜诉权的制度。超过诉讼时效期间，在法律上发生的效力是权利人的胜诉权消灭。
34[单选题] 申请劳动能力鉴定，由用人单位、工伤职工或者其近亲属向规定的受理单位提出。该受理单位应是( )
A.企业工会
B.有资质的三甲医院
C.设区的市级劳动能力鉴定委员会
D.县级及以上劳动能力鉴定委员会
参考答案：C
参考解析：《工伤保险条例》第二十三条规定。劳动能力鉴定由用人单位、工伤职工或者其近亲属向设区的市级劳动能力鉴定委员会提出申请，并提供工伤认定决定和职工工伤医疗的有关资料。
35[单选题] 招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当按照招标文件的要求提交。履约保证金不得超过中标合同金额的( )
A.5%
B.10%
C.15%
D.20%
参考答案：B
参考解析：《招标投标法实施条例》第五十八条规定，招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当按照招标文件的要求提交。履约保证金不得超过中标合同金额的10%。第五十九条规定，中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。
36[单选题] 甲、乙双方的经济纠纷案件采用法院调解方式解决。对此，下列说法中错误的是( )
A.法院进行调解，可以邀请有关单位和个人协助
B.调解达成协议，必须双方自愿，不得强迫
C.调解达成协议后，人民法院必须制作裁决书
D.调解未达成协议的，人民法院应当及时判决
参考答案：C
参考解析：《民事诉讼法》第九十五条规定，人民法院进行调解，可以邀请有关单位和个人协助。被邀请的单位和个人，应当协助人民法院进行调解。第九十六条规定，调解达成协议.必须双方自愿，不得强迫。调解协议的内容不得违反法律规定。
第九十七条规定，调解达成协议，人民法院应当制作调解书。法院调解书经双方当事人签收后，即具有法律效力。第九十九条规定，调解未达成协议或者调解书送达前一方反悔的，人民法院应当及时判决。
37[单选题] 用人单位在职工发生事故伤害后未依法提出工伤认定申请的，工伤职工或者其近亲属、工会组织在事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起( )内，可以直接向用人单位所在地统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。
A.1个月
B.3个月
C.半年
D.1年
参考答案：D
参考解析：《工伤保险条例》规定，职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病，所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内，向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。遇有特殊情况，经报社会保险行政部门同意，申请时限可以适当延长。用人单位未按前款规定提出工伤认定申请的，工伤职工或者其近亲属、工会组织在事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起1年内，可以直接向用人单位所在地统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。
38[单选题] 根据《民法通则》，代理的种类不包括( )
A.委托代理
B.法定代理
C.指定代理
D.特别代理
参考答案：D
参考解析：《民法通则》第六十四条规定，代理包括委托代理、法定代理和指定代理。委托代理按照被代理人的委托行使代理权，法定代理人依照法律的规定行使代理权，指定代理人按照人民法院或者指定单位的指定行使代理权。
39[单选题] 企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，有关部门应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过( )个月。
A.3
B.6
C.9
D.12
参考答案：A
参考解析：企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月;企业整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项.不能承揽新的工程;逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，资质许可机关可以撤回其建筑业企业资质证书。
40[单选题] 根据《劳动合同法》，下列关于试用期规定的说法中，错误的是( )
A.无固定期限的劳动合同，约定的试用期不得超过6个月
B.在试用期内，劳动者可随时解除劳动合同
C.同一用人单位与同一劳动者只能约定1次试用期
D.3年以上固定期限的劳动合同，约定的试用期不得超过6个月
参考答案：B
参考解析：《劳动合同法》第十九条规定，劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月;劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月;3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。同一用人单位与同一劳动者只能约定1次试用期。第三十七条规定，劳动者提前30日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同。劳动者在试用期内提前3日通知用人单位，可以解除劳动合同。
41[单选题] 根据《招标投标法》，关于联合体投标中标项目责任的承担，下列说法中正确的是( )
A.联合体各方承担各自工程范围内的责任
B.联合体各方负连带责任
C.联合体牵头人负全部责任
D.联合体各方按工程量大小承担责任
参考答案：B
参考解析：《招标投标法》第三十一条规定.联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。联合体中标的.联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。
42[单选题] 工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患且情况严重，则应当要求施工单位( )
A.暂停施工，并及时报告建设单位
B.暂停施工，并及时报告安全行政主管部门
C.整改，并及时报告建设单位
D.整改，并及时报告安全行政主管部门
参考答案：A
参考解析：《建设工程安全生产管理条例》第十四条规定，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改;情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。
43[单选题] 根据《招标投标法实施条例》，投标人对资格预审文件、招标文件、开标以及对依法必须进行招标项目的评标结果有异议的，应当依法先向( )提出异议。
A.招标人
B.评标委员会
C.有关行政监督部门
D.招标代理机构
参考答案：A
参考解析：《招标投标法实施条例》第六十条规定，投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。但是，对资格预审文件、招标文件、开标以及对依法必须进行招标项目的评标结果有异议的，应当依法先向招标人提出异议，异议答复期间不计算在前款规定的期限内。
44[单选题] 根据《招标投标法》，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起( )日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
A.5
B.15
C.20
D.30
参考答案：D
参考解析：《招标投标法》第四十六条规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
45[单选题] 根据《建设工程质量管理条例》，施工图设计文件未经( )审查批准的，不得使用。
A.建设单位
B.设计单位总工程师
C.监理工程师
D.县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门
参考答案：D
参考解析：《建设工程质量管理条例》第十一条规定。建设单位应当将施工图设计文件报县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门审查。施工图设计文件未经审查批准的，不得使用。
46[单选题] 根据《劳动合同法》，下列关于劳动合同变更的说法中，错误的是( )
A.劳动合同变更需经过用人单位与劳动者协商一致
B.必须在劳动合同依法订立后，合同没有履行或尚未履行完毕之前的有效时间内进行劳动合同变更
C.变更后的劳动合同文本由用人单位和劳动者各执一份
D.劳动合同变更一般采用书面形式
参考答案：D
参考解析：《劳动合同法》第三十五条规定，用人单位与劳动者协商一致，可以变更劳动合同约定的内容。变更劳动合同，应当采用书面形式。变更后的劳动合同文本由用人单位和劳动者各执一份。变更劳动合同时应当注意：(1)必须在劳动合同依法订立之后，在合同没有履行或者尚未履行完毕之前的有效时间内进行;(2)必须坚持平等自愿、协商一致的原则，即须经用人单位和劳动者双方当事人的同意;(3)不得违反法律法规的强制性规定;(4)劳动合同的变更须采用书面形式。
47[单选题] 出租人根据承租人对出卖人、租赁物的选择，向出卖人购买租赁物，提供给承租人使用，承租人支付租金的合同是( )
A.买卖合同
B.租赁合同
C.融资租赁合同
D.委托合同
参考答案：C
参考解析：《合同法》第一百三十条规定，买卖合同是指出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。第二百一十二条规定，租赁合同是出租人将租赁物交付承租人使用、收益，承租人支付租金的合同。第二百三十七条规定，融资租赁合同是出租人根据承租人对出卖人、租赁物的选择，向出卖人购买租赁物，提供给承租人使用，承租人支付租金的合同。第三百九十六条规定，委托合同是委托人和受托人约定，由受托人处理委托人事务的合同。
48[单选题] 根据《建设工程安全生产管理条例》，出租单位在签订机械设备租赁协议时，应当出具( )
A.购货发票
B.检测合格证明
C.产品使用说明
D.生产许可证
参考答案：B
参考解析：《建设工程安全生产管理条例》第十六条规定，出租的机械设备和施工机具及配件.应当具有生产(制造)许可证、产品合格证。出租单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具检测合格证明。禁止出租检测不合格的机械设备和施工机具及配件。
49[单选题] 根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位的安全生产费用不应用于( )
A.施工安全防护用具及设施的采购和更新
B.安全施工措施的落实
C.安全生产条件的改善
D.职工安全事故的赔偿
参考答案：D
参考解析：《建设工程安全生产管理条例》第二十二条规定，施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。
50[单选题] 根据《国务院关于加强和改进消防工作的意见》，施工企业消防安全的第一责任人是( )
A.专职安全员
B.项目经理
C.安全负责人
D.法定代表人
参考答案：D
参考解析：《国务院关于加强和改进消防工作的意见》规定，机关、团体、企业事业单位法定代表人是本单位消防安全第一责任人。
51[单选题] 下列财产所有权的权能中，( )是所有人最基本的权利，是所有权内容的核心。
A.占有权
B.使用权
C.收益权
D.处分权
参考答案：D
参考解析：处分权是指依法对财产进行处置.决定财产在事实上或法律上命运的权能。处分权的行使决定着物的归属。处分权是所有人的最基本的权利，是所有权内容的核心。
52[单选题] 根据《合同法》，出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损的风险自( )起由买受人承担。
A.合同成立时
B.标的物损毁时
C.交付标的物时
D.支付货款时
参考答案：A
参考解析：《合同法》第一百四十四条规定，出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由买受人承担。但在合同成立时出卖人知道或者应当知道标的物已经毁损、灭失却未告知买受人的，出卖人应当负担标的物毁损、灭失的风险。
53[单选题] 施工单位招聘临时工的最低年龄为( )周岁。
A.14
B.16
C.18
D.20
参考答案：B
参考解析：《劳动法》第十五条规定，禁止用人单位招用未满l6周岁的未成年人。
54[单选题] 某路桥工程建成后的使用过程中可能会对周围环境产生噪声污染，建设单位应依法规定防治措施的时间是( )
A.立项准备时
B.建设前期
C.施工过程中
D.投入使用后
参考答案：B
参考解析：城市道桥、铁路(包括轻轨)、工业厂房等建设项目，在建成后的使用过程中可能会对周围环境产生噪声污染。因此，建设单位在建设前期就须依法规定防治措施，并同步建设环境噪声污染防治设施。
55[单选题] 根据《环境噪声污染防治法》，下列关于对排放环境噪声的单位进行现场检查的说法中，错误的是( )
A.县级以上人民政府有权对任何排放环境噪声的单位进行现场检查
B.被检查的单位必须如实反映情况，并提供必要的资料
C.检查部门、机构应当为被检查的单位保守技术秘密和业务秘密
D.检查人员进行现场检查，应当出示证件
参考答案：A
参考解析：《环境噪声污染防治法》第二十一条规定，县级以上人民政府环境保护行政主管部门和其他环境噪声污染防治工作的监督管理部门、机构，有权依据各自的职责对管辖范围内排放环境噪声的单位进行现场检查。被检查的单位必须如实反映情况，并提供必要的资料。检查部门、机构应当为被检查的单位保守技术秘密和业务秘密。检查人员进行现场检查，应当出示证件。
56[单选题] 根据《建筑法》，建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，对因该项承揽工程不符合规定的质量标准所造成的损失，由( )
A.建筑施工企业承担赔偿责任
B.使用本企业名义的单位或者个人承担赔偿责任
C.建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任
D.建设单位、建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人共同承担责任
参考答案：C
参考解析：《建筑法》第六十六条规定，建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级;情节严重的，吊销资质证书。对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失，建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任。
57[单选题] 根据《安全生产法》，生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由( )予以保证。
A.生产经营单位的决策机构、主要负责人
B.生产经营单位的决策机构、安全责任人
C.生产经营单位的管理机构、主要负责人
D.生产经营单位的管理机构、安全负责人
参考答案：A
参考解析：《安全生产法》第二十条规定，生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。
58[单选题] 某施工企业与某公司订立合同租赁该公司库房存放产品，则该企业对库房享有的权利属于( )
A.处分权
B.占有权
C.用益物权
D.担保物权
参考答案：C
参考解析：物权包括所有权、用益物权和担保物权。其中，用益物权是权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收益的权利。用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权。
59[单选题] 建筑施工企业从事建筑施工活动前，应当向( )申请领取安全生产许可证。
A.省级以上建设主管部门
B.国务院建设主管部门
C.企业注册所在地县级以上人民政府住房城乡建设主管部门
D.企业注册所在地省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门
参考答案：D
参考解析：《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第五条规定，建筑施工企业从事建筑施工活动前，应当依照本规定向企业注册所在地省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门申请领取安全生产许可证。
60[单选题] 发包人在接到承包人返还的保证金申请后，应于( )日内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。
A.7
B.14
C.15
D.20
参考答案：B
参考解析：缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人向发包人中请返还保证金。发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14日内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当在核实后14日内将保证金返还给承包人，逾期支付的，从逾期之日起，按照同期银行贷款利率计付利息，并承担违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申请后14日内不予答复，经催告后14日内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。
61[多选题] 甲乙两公司依法签订了一份买卖合同，该合同执行政府定价。在乙公司逾期交货的情况下，该产品价格的执行方案有( )
A.遇价格上涨时，按新价格执行
B.遇价格上涨时，按原价格执行
C.遇价格下降时，按新价格执行
D.遇价格下降时，按原价格执行
E.无论价格如何变动，均按新价格执行
参考答案：B,C
参考解析：《合同法》第六十三条规定，执行政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价。逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行;价格下降时。按照新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按照新价格执行;价格下降时，按照原价格执行。
62[多选题] 根据《劳动法》，下列关于女职工劳动保护的说法中，正确的有( )
A.不得安排女职工从事矿山井下作业
B.不得安排女职工从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动
C.对于怀孕的女职工不得安排其延长工作时间
D.对于怀孕7个月以上的女职工不得安排夜班劳动
E.对于哺乳期的女职工不得安排夜班劳动
参考答案：A,D
参考解析：《劳动法》第五十九条规定，禁止安排女职工从事矿山井下、国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。第六十一条规定，不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的活动。对怀孕7个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。第六十三条规定.不得安排女职工在哺乳未满1周岁的婴儿期间从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其他劳动，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。
63[多选题] 建设工程出现的缺陷，是指建设工程质量不符合( )的约定。
A.工程建设强制性标准
B.设计文件
C.行业规范
D.监理合同
E.承包合同
参考答案：A,B,E
参考解析：缺陷，是指建设工程质量不符合工程建设强制性标准、设计文件，以及承包合同的约定。缺陷责任期一般为6个月、12个月或24个月，具体可由发、承包双方在合同中约定。
64[多选题] 下列属于合同权利义务终止情形的有( )
A.合同变更
B.合同转让
C.合同解除
D.债务人依法将标的物提存
E.债务相互抵消
参考答案：C,D,E
参考解析：《合同法》第九十一条规定，有下列情形之一的，合同的权利义务终止：(1)债务已经按照约定履行;(2)合同解除;(3)债务相互抵消;(4)债务人依法将标的物提存;(5)债权人免除债务;(6)债权债务同归于一人;(7)法律规定或者当事人约定终止的其他情形。
65[多选题] 根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般可分为( )
A.特别重大事故
B.重大事故
C.较大事故
D.一般事故
E.普通事故
参考答案：A,B,C,D
参考解析：《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，根据生产安全事故(以下简称事故)造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：(1)特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤(包括急性工业中毒，下同)，或者1亿元以上直接经济损失的事故;(2)重大事故，是指造成l0人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故;(3)较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者l0人以上50人以下重伤，或老1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故;(4)一般事故，是指造成3人以下死亡，或者l0人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。本条第一款所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。
66[多选题] 根据《民法通则》，下列属于委托代理终止情形的有( )
A.代理期间届满或代理事务完成
B.被代理人取消委托
C.代理人丧失部分民事行为能力
D.代理人死亡
E.作为被代理人的法人终止
参考答案：A,B,D,E
参考解析：《民法通则》第六十九条规定，有下列情形之一的，委托代理终止：(1)代理期间届满或者代理事务完成;(2)被代理人取消委托或者代理人辞去委托;(3)代理人死亡;(4)代理人丧失民事行为能力;(5)作为被代理人或者代理人的法人终止。
67[多选题] 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故发生后，因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当( )
A.做出标志
B.绘制现场简图并做出书面记录
C.立即移动
D.妥善保存现场重要痕迹、物证
E.等待处理
参考答案：A,B,D
参考解析：《生产安全事故报告和调查处理条例》第十六条规定，事故发生后，有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证。
68[多选题] 根据《民事诉讼法》，下列符合起诉条件的有( )
A.原告可以是与本案无关的公民、法人或其他组织
B.有明确的被告
C.有具体的诉讼请求、事实和理由
D.属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖
E.已向人民法院提交起诉状
参考答案：B,C,D
参考解析：《民事诉讼法》第一百一十九条规定，起诉必须符合下列条件：(1)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织;(2)有明确的被告;(3)有具体的诉讼请求、事实和理由;(4)属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。
69[多选题] 下列造成工期延误的情形中，经工程师确认工期可以相应顺延的有( )
A.发包人未按专用条款的约定提供图纸
B.设计变更和工程量增加
C.一周内停水、停电累计超过8小时
D.不可抗力
E.承包方因工程质量不合格而返工
参考答案：A,B,D
参考解析：因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：(1)发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件;(2)发包人未能按正常进行;(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行;(4)设计变更和工程量增加;(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;(6)不可抗力;(7)专用条款中约定或工程师同意工程期顺延的其他情况。
70[多选题] 根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当设置明显的安全警示标志的部位有( )
A.施工现场入口处
B.电梯井口
C.脚手架
D.基坑边沿
E.管道交叉处
参考答案：A,B,C,D
参考解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。
71[多选题] 根据《民事诉讼法》，下列人员中，可以被委托为诉讼代理人的有( )
A.律师
B.当事人的近亲属
C.当事人的好友
D.当事人所在单位推荐的公民
E.基层法律工作者
参考答案：A,B,D,E
参考解析：《民事诉讼法》第五十八条规定，当事人、法定代理人可以委托一至二人作为诉讼代理人。下列人员可以被委托为诉讼代理人：(1)律师、基层法律服务工作者;(2)当事人的近亲属或工作人员;(3)当事人所在社区、单位以及有关社会团体推荐的公民。
72[多选题] 根据《建筑业企业资质管理规定》.申请建筑业企业资质时，企业应具有的条件包括( )
A.有符合规定的资产
B.有符合规定的主要人员
C.有符合规定的已完成工程业绩
D.有符合规定的技术装备
E.有符合规定的财务管理制度
参考答案：A,B,C,D
参考解析：《建筑业企业资质管理规定》第三条规定，企业应当按照其拥有的资产、主要人员、已完成的工程业绩和技术装备等条件申请建筑业企业资质，经审查合格，取得建筑业企业资质证书后，方可在资质许可的范围内从事建筑施工活动。
73[多选题] 下列社会保险中，职工个人不需要缴纳保险费的有( )
A.基本养老保险
B.工伤保险
C.基本医疗保险
D.生育保险
E.失业保险
参考答案：B,D
参考解析：《社会保险法》第三十三条规定，职工应当参加工伤保险，由用人单位缴纳工伤保险费，职工不缴纳工伤保险费。第五十三条规定，职工应当参加生育保险，由用人单位按照国家规定缴纳生育保险费，职工不缴纳生育保险费。
74[多选题] 在行政复议期间，下列具体行政行为可以停止执行的情形有( )
A.申请人申请停止执行，行政复议机关认为其要求合理，决定停止执行的
B.行政机关将扣押改为查封的
C.被申请人认为需要停止执行的
D.行政复议机关认为需要停止执行的
E.法律、法规、规章规定停止执行的
参考答案：A,C,D
参考解析：《行政复议法》第二十一条规定，行政复议期间具体行政行为不停止执行，但是有下列情形之一的，可以停止执行：(1)被申请人认为需要停止执行的;(2)行政复议机关认为需要停止执行的;(3)申请人申请停止执行，行政复议机关认为其要求合理，决定停止执行的;(4)法律规定停止执行的。
75[多选题] 下列选项中，属于用益物权的有( )
A.财产所有权
B.土地承包经营权
C.质权
D.地役权
E.建设用地使用权
参考答案：B,D,E
参考解析：物权包括所有权、用益物权和担保物权。其中，用益物权是权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收益的权利。用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权。质权是一种约定的担保物权。
76[多选题] 根据《民法通则》，法人应当具备的条件有( )
A.依法成立
B.有必要的财产或者经费
C.有自己的名称、组织机构和场所
D.有独立产权的经营场所
E.能够独立承担无限责任
参考答案：A,B,C
参考解析：《民法通则》第三十七条规定，法人应当具备下列条件：(1)依法成立;(2)有必要的财产或者经费;(3)有自己的名称、组织机构和场所;(4)能够独立承担民事责任。
77[多选题] 下列建设工程项目中，依法必须进行招标的有( )
A.机场、港口等工程建设项目
B.使用世界银行贷款的项目
C.全部使用国有资金投资的项目
D.修建北京至沈阳的高速公路
E.施工企业的自建自用工程项目
参考答案：A,B,C,D
参考解析：《招标投标法》第三条规定，在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标：(1)大型基础设施，公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目;(2)全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目;(3)使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。前款所列项目的具体范围和规模标准，由国务院发展计划部门会同国务院有关部门制订，报国务院批准。
78[多选题] 国务院和省、自治区、直辖市人民政府设立发展循环经济的有关专项资金，用于支持( )
A.循环经济的科技研究开发
B.循环经济技术和产品的示范与推广
C.重大循环经济项目的实施
D.发展循环经济的信息服务
E.发展循环经济的人才培养
参考答案：A,B,C,D
参考解析：《循环经济促进法》第四十二条规定，国务院和省、自治区、直辖市人民政府设立发展循环经济的有关专项资金，支持循环经济的科技研究开发、循环经济技术和产品的示范与推广、重大循环经济项目的实施、发展循环经济的信息服务等。具体办法由国务院财政部门会同国务院循环经济发展综合管理等有关主管部门制定。
79[多选题] 根据《建筑法》，下列不需要申请施工许可证的工程有( )
A.在文物保护区内建造的大型办公楼
B.抢险救灾工程
C.施工单位搭建的工地宿舍
D.农民自建的低层住宅
E.已按规定批准开工报告的建筑工程
参考答案：B,C,D,E
参考解析：《建筑法》第七条规定，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证;但是，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证。第八十三条规定，省、自治区、直辖市人民政府确定的小型房屋建筑工程的建筑活动，参照本法执行。依法核定作为文物保护的纪念建筑物和古建筑等的修缮，依照文物保护的有关法律规定执行。抢险救灾及其他临时性房屋建筑和农民自建低层住宅的建筑活动，不适用本法。
80[多选题] 下列行为中，应作为不良行为记入其信用档案的有( )
A.甲公司以仲裁方式解决与建设单位的施工合同纠纷
B.乙公司无正当理由不与中标人签订合同，受到行政处罚
C.丙公司将承包的工程转包给他人被责令停业整顿
D.丁公司允许包工头以自己的名义承包工程，被吊销营业执照
E.戊公司因工资纠纷被员工投诉
参考答案：B,C,D
参考解析：甲公司以仲裁方式解决与建设单位的施工合同纠纷，是正当行为，不能作为不良行为记入其信用档案，选项A不属于不良行为。戊公司因工资纠纷被员工投诉，并不等于公司一定有违法行为，选项E不属于不良行为。选项B、C、D属于《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》规定的不良行为，应记入信用档案。
施工管理 
